合同的書寫你知道怎么寫嗎?在交易完成之前一般先要簽訂好合同。簽訂合同后,雙方要自覺履行義務,幼兒教師教育網(wǎng)的編輯為您找到了以下與您關注相關的資料:“購房合同”,下面的內(nèi)容僅供參考歡迎大家閱讀!
出賣人(以下簡稱甲方):_________身份證號碼:____________________________甲方為______省_____市_____區(qū)/鎮(zhèn)________居民甲方配偶:_________身份證號碼:____________________________房屋地址:__
買受人(以下簡稱乙方):_________身份證號碼:______________________________乙方為________省________市______區(qū)/鎮(zhèn)__________
居民根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國土地管理法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用、守法的原則,經(jīng)協(xié)商一致,達成如下條款:
交易中心”)辦理本協(xié)議第一條項下之房產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記,并經(jīng)交易中心受理,甲方消戶當日 (指甲方消戶前 ),乙方一次性付清房產(chǎn)價款于甲方。
第一條房屋情況該房屋農(nóng)村集體土地使用證號:
__________________________房屋座落:______市______區(qū)_______村。
設計用途房,建筑結構該房房土地來源為:
農(nóng)村集體土地劃撥年使用至今為______年。
第二條該房屋價款規(guī)定該房屋按照協(xié)商以總價計算,價款為30萬元,計叁拾萬元(大寫)第三條房屋交付日期經(jīng)雙方簽訂合同后,乙方付清甲方房款_5_日內(nèi)方可交付。
本合同簽訂之后,本協(xié)議第一條項下之房產(chǎn)所發(fā)生的轉(zhuǎn)移過戶登記費、契稅、印花稅、估價費、服務費等費用。
甲方在將房屋交付乙方時如遇不可抗力(如自然災害及其他不可抗力)時,且不能履行合同,雙方同意按下列第_2_種方式處理:
甲方如不按合同約定的日期交付本協(xié)議第一條項下之房產(chǎn),每逾期一日按房價款總額的 ______計算違約金給付乙方。乙方有權解除本合同。解約時,甲方除應將已收的房價款全部退還乙方外。
1、變更合同
2、解除合同
第四條乙方付款形式及付款時間__。
如甲方無異議,乙方將在合同簽訂_5_日內(nèi)按一次性付款形式付款。
第五條甲方逾期交付商品房的處理:
如超過上述約定期限的,乙方有權按照下述約定,追究甲方違約責任,約定為:
合同繼續(xù)履行。
甲方應支付乙方已付款利息,利息自合同約定甲方應交付房屋之日次日起至實際交付房屋之日止,按銀行同期貸款利率計算。
此外,甲方還應每日按房屋價款的萬分之七向乙方支付違約金。
第六條乙方逾期付款的處理如超過上述約定期限的,甲方有權按照下述約定,追究乙方違約責任,約定為:
合同繼續(xù)履行。
乙方應支付逾期付款及其利息,利息自合同約定乙方應付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。
此外,乙方還應每日按房屋價款的萬分之七向甲方支付違約金。
第七條房屋質(zhì)量及保修責任甲方交付的房屋的質(zhì)量和設備等應符合國家有關規(guī)定和甲方的承諾(特別是房屋主體結構的質(zhì)量需要達到國家關于房屋居住的要求),未達到國家規(guī)定標準和承諾的,甲方應承擔責任。
甲乙雙方就位于的一處農(nóng)村房屋的買賣事項,根據(jù)我國物權法、土地管理法等相關法律規(guī)定。
乙方在房屋主體結構完好情況下,承擔維修責任。
第八條房屋及其土地使用權力延伸的規(guī)定該房屋及其土地使用權利由甲方保證為本人所有,且甲方于_______年_____月____日按照合同規(guī)定將所屬房屋售于乙方。
房屋情況:本合同項下的房屋位于_____市_____街道,相鄰為,建筑面積,東屋,西屋,南屋,院落面積為。
乙方作為購買者享有該房屋及其土地使用的一切權利,且雙方需聲明乙方在購買該房屋后,擁有對于房屋及與其不可分割的土地的任何處置權利(包括被征用、改造、遷移產(chǎn)生的賠償或者其他形式所產(chǎn)生的賠償均由乙方所得。
房款支付:自該合同雙方簽字之日起日,乙方一次性付清全部款項,并將該款項匯入甲方賬號為的賬戶;如未按期交付房款,乙方需每天額外向甲方支付房款總額的違約金,如乙方在合同簽訂之日起天仍未付清房款,甲方不經(jīng)乙方同意,可以解除本合同并享有追究乙方違約責任的權利。
該合同由雙方所在村委會給予認可,甲方應將該房屋的農(nóng)村集體土地使用證轉(zhuǎn)交于乙方,乙方在法律規(guī)定和適當機會下將其作廢,并在村委會的證明和市/區(qū)政府規(guī)定的條件下重新辦理乙方對于該房屋的農(nóng)村集體使用證。
第九條公證人的規(guī)定本合同在________省________市________區(qū)________村村委會的公證下簽訂,雙方對于村委會的公證給與肯定和贊成。
甲方:
乙方:
年月日
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其它相關法律、法規(guī)之規(guī)定,買賣雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就房屋買賣達成如下協(xié)議:
一、標的物
根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其它相關法律、法規(guī)之規(guī)定,買賣雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就房屋買賣達成如下協(xié)議:本協(xié)議以乙方向貸款銀行申請購房抵押貸款獲得批準為正式生效條件。如果貸款銀行認為乙方的借款申請不符合條件而不予批準,則甲、乙雙方可以解除本協(xié)議。
1.甲方所擁有的坐落于北京市號房屋,建筑面積為平方米,其現(xiàn)用途為自住。條 房屋的基本情況:房屋結構為,房產(chǎn)證登記面積平方米,地下室一間,面積平方米,房屋權屬證書號為 。
2.甲方已于年月取得上述房屋的所有權證,房屋所有權證號為。
條 付款方式:乙方于本合同簽訂之日向甲方支付定金元整, , 日內(nèi)交付萬元(大寫)。
4.甲方自愿將上述房屋所有權及所屬土地使用權轉(zhuǎn)讓給乙方,乙方自愿購買該房屋,甲方保證上述房屋所有權及土地使用權無產(chǎn)權糾紛和無債權債務糾紛,否則,由甲方承擔一切法律責任。
條 乙方逾期付款的違約責任:乙方如未按本合同第三條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約責任。自本合同規(guī)定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,乙方按累計應付款的 %向甲方支付違約金。逾期超過 日。
二、房屋價款
買賣雙方同意按套計價,該房屋總價款為人民幣佰拾萬__仟佰拾元。
三、付款方式
買賣雙方同意按下述種方式支付房款:
1.一次性付款,乙方于辦理該房屋買賣立契過戶之日起7日內(nèi)一次性支付全部購房款。
2.分期付款,乙方于簽訂本合同之日起7日內(nèi)支付甲方總房款30%的購房款,剩余購房款于辦理房屋立契過戶之日起7日內(nèi)支付。
條 甲方逾期交付房屋的違約責任:除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第四條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約責任。甲方按累計已付款的%向乙方支付違約金。逾期超過 日。
3.貸款付款,乙方于簽訂本合同之日起7日內(nèi)支付甲方總房款30%的購房款,剩余購房款由乙方向申請貸款支付,乙方應于本合同簽訂之日起7日內(nèi)向提交貸款申請。
條 關于產(chǎn)權過戶登記的約定:甲方應協(xié)助乙方在房屋產(chǎn)權登記機關規(guī)定的期限內(nèi)向房屋產(chǎn)權登記機關辦理權屬過戶登記手續(xù)。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起 天內(nèi)取得房地產(chǎn)權屬證書,乙方有權解除合同。
四、定金
乙方于簽訂本合同當日支付甲方購房定金貳萬元,作為購房擔保。乙方不購買房屋的,定金不退反之,甲方不出售該房屋的,雙倍返還定金。乙方支付首付款時,定金折抵首付款。
所售房屋室內(nèi)設施不再變更。甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權糾紛,質(zhì)量符合國家有關規(guī)定,符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、物業(yè)、有線等費用有甲方承擔。
五、房屋交付
甲方應于辦理房屋立契過戶之日起7日內(nèi)將合同約定房屋交付乙方,房屋內(nèi)設備、設施及裝飾見合同附件。
六、乙方同意其購置房屋由原物業(yè)管理公司管理,并遵守其管理公約的規(guī)定。
七、甲、乙雙方權利與義務
1.在辦理產(chǎn)權過戶手續(xù)時,甲乙雙方按國家規(guī)定各自承擔有關稅費。房屋評估費由雙方共同承擔。
2.甲方已交納的公共維修基金和供暖費已計入房屋總價,隨房屋轉(zhuǎn)讓一并轉(zhuǎn)讓給乙方,雙方不再另行結算。房屋交付前發(fā)生的物業(yè)管理費、水電費、煤氣費、電話費、網(wǎng)絡費及有線電視信號費由甲方承擔。
. 如因賣方原因造成無法完成房屋買賣的,則買方有權收回定金并獲得定金的 _____% 作為賠償,定金的 _____% 歸中介方所有。
3.乙方應按合同約定期日支付購房款。乙方未按約定支付購房款的,自本合同約定的應付款期滿第二天起至實際支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之三的違約金。
.如因買方原因造成無法完成房屋買賣的,賣方有權沒收乙方定金,并獲得定金的 _____% 作為賠償。
甲方有權解除合同,并可向乙方要求逾期應付款3%的違約金。甲方愿意繼續(xù)履行合同的,自本合同約定的應付款期滿第二天起至實際支付應付款之日止。
本合同條所約定的面積為(甲方暫測)(原產(chǎn)權證上標明)(房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產(chǎn)權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
4.甲方應按合同約定期日將合同約定房屋交付乙方。甲方未按約定期日交付房屋的,自本合同約定的交付期滿第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。
甲方應于本合同生效之日起三十日內(nèi),將該房屋的產(chǎn)權證書交給乙方。
甲方逾期交房達60日,乙方有權解除合同,并可要求甲方支付乙方已付購房款3%的違約金乙方愿繼續(xù)履行合同的,自本合同約定的交付期滿第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。
終止合同,乙方按累計應付款的__________%向甲方支付違約金。甲方實際經(jīng)濟損失超過乙方支付的違約金時。
甲方交付的房屋不符合合同附件約定條件的,視為未交付房屋。
5.甲、乙雙方于簽訂本合同之日起30日內(nèi)向房屋交易部門提出交易申請。
6.因甲方原因,致不能交易過戶的,甲方應退還乙方已付購房款,并向乙方支付總房款5%的賠償金。
八、因訂立本合同和履行本合同產(chǎn)生的爭議,包括合同效力,違約糾紛由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下述第種方式解決:
終止合同,甲方按乙方累計已付款的__________%向乙方支付違約金。乙方實際經(jīng)濟損失超過甲方支付的違約金時。
1.提交北京仲裁委員會仲裁
2.向房屋所在地法院起訴
九、本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議及附件,為本合同不可分割的組成部分,具有相同效力。
條 甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。
十、本合同于年月日在北京簽訂。
十一、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
十二、本合同一式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,房屋管理部門備案一份,中介公司備案一份,各份具有相同效力。
條 本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意由__________仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本合同中約定仲裁機構。
甲方:乙方:
代理人:代理人:
___________年___________月_________日___________年___________月_________日
這“五證”具體包括商品房預售許可證、房地產(chǎn)開發(fā)證、國有土地使用證、建設工程開發(fā)許可證、工程規(guī)劃許可證,只有“五證”齊全了,買房者以后才能順利辦理房產(chǎn)證。
還需注意的是,購房者在查看五證的時候一定要看原件,復印件很容易作弊。
你要查看開發(fā)商是否有預售許可證,并要確認自己所購的房源在預售范圍內(nèi);買現(xiàn)房則要查看開發(fā)商是否具有《新建住宅交付使用許可證》和該房屋的大產(chǎn)證(該證在預售許可證之后取得,即由期房變現(xiàn)房了)。
除此以外,還要核對一下其營業(yè)執(zhí)照和開發(fā)資質(zhì)證書,要注意這些證照文件的單位名稱是否一致。
所謂交房有兩個意思:一是房屋使用權即實物交付;另一層是房屋所有權轉(zhuǎn)移即產(chǎn)權過戶。
應當在預售合同中對實物交付和產(chǎn)權過戶均約定清楚,不能接受沒有取得《新建住宅交付使用許可證》的房屋使用交付。
對于期房,由于資金不足而延期交房是常有的事,甚至交不了房的都有。
如果不是規(guī)范的《文本》,那開發(fā)商會在合同上巧做文章,如只注明竣工日期,而無交付使用日期;運用“水電氣安裝后、小區(qū)配套完成后、質(zhì)量驗收合格后”等一些模糊語言。
對此,購房者在簽訂合同時,一定要將交房日期明白無誤地規(guī)定為“某年某月某日”,并注明開發(fā)商不能按時交房所需承擔的責任。
在簽約時,應查看并檢查《住宅使用說明書》和《商品住宅質(zhì)量保證書》的內(nèi)容,并將《商品住宅質(zhì)量保證書》作為合同的附件,檢查是否有開發(fā)商對質(zhì)量問題的責任。
一個不好的物業(yè)管理公司,一定讓你以后住得不舒暢。
所以要多比較一下物業(yè)的'管理水平如何,以及明確雙方約定的物業(yè)管理范圍和收費標準。
當期房或現(xiàn)房存在與開發(fā)商的描述不一樣時,應明確開發(fā)商應承擔的相應責任。
可參考:簽約后購房者要求退房、不按期付款;面積變動超過約定幅度;開發(fā)商賣房后要求換房,不按期交房;質(zhì)量不符合要求等。
購房者應謹防有些開發(fā)商,將示范合同文本中保護交易公平的條款,通過補充協(xié)議加以取消,以減輕賣方的責任。
1、遵循“業(yè)主至上,服務第一”的服務原則,以“嚴格苛求、自覺奉獻”的工作精神全心全意為業(yè)主、客戶服務,及時、有效地處理業(yè)主的投訴、求助和咨詢。
2、接待熱情、服務禮貌。接聽電話要耐心,填寫業(yè)主報修、求助、咨詢投訴記錄要規(guī)范、簡明、清晰,各項記錄要及時登記、處理和妥善保管。
3、負責業(yè)主入住手續(xù)辦理、業(yè)主鑰匙管理、業(yè)主資料整理、房屋質(zhì)量問題整改跟蹤。
4、負責業(yè)主入住手續(xù)的辦理和登記,定期整理小區(qū)的住戶資料。
5、負責辦理業(yè)主的房屋裝修手續(xù),負責裝修出入證的辦理(包括收費、登記、填寫、備注、結算等)。
6、負責接聽電話、填寫“服務中心工作記錄”、轉(zhuǎn)發(fā)“維修單”給工程部相關人員簽收、跟蹤落實相關事宜、將信息及時反饋給業(yè)主。
7、負責做好服務中心值班記錄和交接班記錄,做好來訪業(yè)主的投訴及建議記錄,并按公司規(guī)定及時做好回訪記錄。
9、負責定期回訪業(yè)主,征求業(yè)主意見。
10、負責辦理小區(qū)車位出租手續(xù)。
11、負責辦理小區(qū)業(yè)主物業(yè)搬運放行手續(xù)。
12、負責管理費、裝修費、車位租金等費用的收取。
13、負責小區(qū)外來人員的管理。
14、負責小區(qū)社區(qū)文化活動的策劃、實施,營造小區(qū)的社區(qū)文化氛圍。
15、為小區(qū)業(yè)主提供各種特色、特約的便利服務,滿足業(yè)主的需求。
16、完成管理處經(jīng)理交辦的其他工作。
小產(chǎn)權房屋買賣購房合同范本
隨著人們法律意識的建立,越來越多事情需要用到合同,簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎?下面是小編為大家整理的小產(chǎn)權房屋買賣購房合同范本,僅供參考,大家一起來看看吧。
出賣人(甲方):
身份證號碼:
聯(lián)系方式:
買受人(乙方):
身份證號碼:
聯(lián)系方式:
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿,協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自愿將其村證房位于市___________區(qū)_______________________________________的房屋(建筑面積_________平方米)
二、價款和保證金
1.房屋以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________元)的價款出售給乙方。
2.房屋價款乙方分_____期付給甲方,每期付款(人民幣)__________________元。
以上款項,由乙方直接通過轉(zhuǎn)帳或者直接存入等方式支付到甲方提供的本人銀行帳號。每次收到款項后三日內(nèi)甲方應當開具收據(jù)給乙方。如甲方三日內(nèi)未開具體要求收據(jù)的,則乙方憑其持有的銀行開出的'轉(zhuǎn)帳憑證或者存入憑證作為付款的有效證明。
3.甲方銀行卡賬戶
戶名:
開戶行:
賬號:
4.乙方支付甲方合同保證定金_______,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規(guī)定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本合同簽訂后,甲方對______________________________________的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
五、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納各項物業(yè)費用。本合同簽訂后,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》。
六、違約責任
1.甲方應當于xx年月日交付乙方房屋,甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過____五___個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償乙方經(jīng)濟損失人民幣___四萬______元。
2.乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過___五____個月時,甲方有權解除合同。解約時,乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3.如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,并應賠償乙方的損失。
4.本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬?甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,并賠償乙方的房屋裝修費用。
5.如因規(guī)劃部門、設計部門的原因?qū)е路课葙|(zhì)量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發(fā)放,甲方應當全額退還乙方。
七、爭議解決的方式
本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,雙方同意交由合同簽訂地法院管轄,由敗訴方承擔律師費,交通費等相關合理費用。
八、其他
1.本合同經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。
2.本合同一式份,雙方當事人各執(zhí)份,見證人執(zhí)份。
(此頁下無正文)
(本頁為簽章頁)
甲方(簽章):
簽約日期:
乙方(簽章):
簽約日期:
見證人(簽章):
簽約日期:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿的基礎上,就房屋租賃的有關事宜達成協(xié)議如下:
房屋坐落于西安市 區(qū) ,房屋所有權歸甲方所有。
(一)房屋租賃期自 年 月 日至 年 月 日,共計 年 個月。甲方應于 年 月 日前將房屋按約定條件交付給乙方?!斗课萁桓钋鍐巍?見附件一)經(jīng)甲乙雙方交驗簽字蓋章并移交房門鑰匙視為交付完成。
(二)租賃期滿或合同解除后,甲方有權收回房屋,乙方應按照原狀返還房屋及其附屬物品、設備設施。甲乙雙方應對房屋和附屬物品、設備設施及水電使用等情況進行驗收,結清各自應當承擔的費用。
(三)乙方繼續(xù)承租的,應提前 15 日向甲方提出(□書面 / □口頭)續(xù)租要求,協(xié)商一致后雙方重新簽訂房屋租賃合同。
(一)租金標準 1200 元/月,支付方式:(□月/ □季/ □半年/ □年),租金總計:人民幣 元整(¥: 7200 )。支付方式:(□現(xiàn)金/□銀行匯款),付 半年 押 一月 ,各期租金支付日期: 。
(二)押金:人民幣 元整 (¥: ) 租賃期滿或合同解除后,房屋租賃押金除抵扣應由乙方承擔的費用、租金,以及乙方應當承擔的違約賠償責任外,剩余部分應如數(shù)返還給乙方。
租賃期內(nèi)的水費、電費、電話費、電視收視費、供暖費、燃氣費、物業(yè)管理費、衛(wèi)生費、上網(wǎng)費、車位費、費用由乙方承擔。
(一)承租人保證遵守國家、西安市的法律法規(guī)規(guī)定以及房屋所在小區(qū)的物業(yè)管理規(guī)約。?
(二)租賃期內(nèi),對于房屋及其附屬物品、設備設施因乙方保管不當或不合理使用,致使房屋及其附屬物品、設備設施發(fā)生損壞或故障的,乙方應負責維修或承擔賠償責任。
除甲乙雙方另有約定以外,乙方需事先征得甲方書面同意,方可在租賃期內(nèi)將房屋部分或全部轉(zhuǎn)租給他人,并就受轉(zhuǎn)租人的行為向甲方承擔責任。
(一)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,可以解除本合同。
(二)因不可抗力導致本合同無法繼續(xù)履行的,本合同自行解除。 (三)乙方有下列情形之一的,甲方有權單方解除合同,收回房屋: 1、不按照約定支付租金達 15 日的。 2、擅自改變房屋用途的。
3、擅自拆改變動或損壞房屋主體結構的。
4、保管不當或不合理使用導致附屬物品、設備設施損壞并拒不賠償?shù)摹?5、利用房屋從事違法活動、損害公共利益或者妨礙他人正常工作、生活的。? 6、擅自將房屋轉(zhuǎn)租給第三人的。 第九條 違約責任
(一) 甲方未按時交付出租房屋供乙方使用的,負責賠償違約金1200元; (二) 乙方逾期交付租金的,除如數(shù)補交付給甲方;
(三) 乙方如違反合同,負責賠償違約金1200元并解除合同。
(四) 擅自將房屋轉(zhuǎn)讓他人使用的,如因此造成房屋內(nèi)部設施損壞的,甲方并可要求乙方將房屋恢復原狀或賠償相應損失。
(四)租賃期內(nèi),甲方需提前收回房屋的,或乙方需提前退租的,應提前 30 日通知對方,并按月租金的50%向?qū)Ψ街Ц哆`約金 第十條 合同爭議的解決辦法
本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向有管轄權的人民法院起訴,或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。本合同(及附件)一式 二 份,其中甲方執(zhí) 一 份,乙方執(zhí) 一份。
本合同生效后,雙方對合同內(nèi)容的變更或補充應采取書面形式,作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。
通用購房合同范本一
甲方:_______
乙方:________
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)之規(guī)定,買賣雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則,就房屋買賣有關事項,達成如下協(xié)議:
第一條:房屋基本情況
乙方購買甲方合法擁有的坐落于________市_______區(qū)_______________________________________,產(chǎn)權證第___________號,建筑面積__________平方米的房產(chǎn)一套。
第二條:付款方式
1. 雙方議定上述房產(chǎn)出售價格為________________________元整。此房價款為甲方凈價,甲方不支付交易中的任何費用。
2. 甲方收到乙方定金______________________元整,待乙方申請的貸款批準后,即可為乙方準備辦理過戶手續(xù)。甲方需積極配合乙方辦理貸款手續(xù)。(以收據(jù)收條為準)
3. 辦理過戶手續(xù)當日乙方交付甲方首付款_______________________元整。(以收據(jù)收條為準)
4. 余款________________________元整,由銀行直接劃撥給甲方
5. 買賣上述房產(chǎn)交易過程中產(chǎn)生的一切費用,均由乙方承擔繳納,甲方不承擔任何費用。
第三條:房屋過戶
甲乙雙方應積極配合辦理過戶手續(xù),因甲乙任何一方不配合所造成的損失,由責任方賠償守約方。
第四條:雙方責任
1. 甲方保證出售房產(chǎn)符合國家房產(chǎn)上市的規(guī)定,并保證產(chǎn)權清晰,無抵押、查封和任何糾紛,保證所提供的材料真實有效,不含虛假內(nèi)容,若有違反上述約定造成的責任由甲方承擔。
2. 甲方應在_____年_____月_____日將該房產(chǎn)交付乙方(以銀行劃撥余款日為準)。室內(nèi)現(xiàn)有家電、家具隨房屋交接贈送給乙方。
3. 甲方結清該房屋交接日期前的所有費用,交接后發(fā)生的費用由乙方承擔。
4. 甲方在本合同生效之日起_________日內(nèi)將戶口遷出。
5. 乙方貸款數(shù)額不足時,應用現(xiàn)金補齊,否則視為違約。
6. 房屋公共維修基金隨房產(chǎn)轉(zhuǎn)移。
第五條:合同變更
1. 在合同履行期間,任何一方不得擅自變更,若需變更合同內(nèi)容,應書面通知對方,征得對方同意后在規(guī)定時間內(nèi)(書面通知發(fā)生三日內(nèi))簽訂變更協(xié)議,否則造成損失由責任方承擔。
2. 本合同的補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第六條:違約責任
本合同簽訂后,雙方不得違約,如甲方違約,雙倍返還乙方定金,如乙方違約,定金不退。
第七條:合同爭議的解決
本合同履行過程中,如發(fā)生爭議,甲乙雙方應協(xié)商解決,解決不成時,可向有關有管轄權的人民法院起訴。
第八條:本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字之日起即生效。
第九條:本合同共____頁,一式____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等效力。
第十條:其他約定
甲 方:________ 乙 方: ________
身份證號:________ 身份證號:________
電 話: ________ 電 話: ________
現(xiàn) 住 址:________ 現(xiàn) 住 址:________
簽約日期:________ 簽約日期:________
通用購房合同范本二
甲方(出賣人): 身份證件號碼:
乙方(買受人): 身份證件號碼:
甲乙雙方經(jīng)過有好協(xié)商,就房屋買賣一事,在平等、自愿、誠實信用的前提下,達成如下協(xié)議:
第一條 甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
(一)座落于 ,建筑面積為 平方米;套內(nèi)建筑面積_______ ___平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積______ ______平方米;
(二)出售房屋的所有權證證號為 ;
(三)房屋平面圖及其四至見房產(chǎn)證;
該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
該房屋的相關權益隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
出賣人還應當將附屬于該房屋的陽臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛(wèi)生間、院壩、其他設施、設備,轉(zhuǎn)讓給買受人,其轉(zhuǎn)讓價格已包含在上述房屋的價款中,不再另行支付價款。
第二條 甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、沒有權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條計價方式與價款
按建筑面積計算價款,房屋單價為人民幣每平方米____________元,總金額人民幣 元整;房價款的支付方式、支付時間為:
乙方在 年 月 日前付給甲方定金(人民幣),(大寫) 元,(小寫)元。該定金條款的約定,受《中華人民共和國合同法》條款的調(diào)整。
上述定金在乙方最后一次付款時充抵房款。
第四條房屋價款乙方分三期付給甲方:
第一期:在年月日,付人民幣 萬元;
第二期:在房屋產(chǎn)權證、土地使用權證過戶手續(xù)辦理完畢之日付款 萬元。 ;
第三期:在交付房屋之日,付清尾款人民幣 萬元。
每期付款,甲方收到后出具收據(jù)。
第五條
1、甲、乙雙方定于年月日正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。
2、雙方定于前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續(xù)。
3、甲方應在前將其落戶于該房屋的戶籍關系遷出。
4、甲方未按規(guī)定履行以上義務的,則按下列約定承擔違約責任:
第六條 甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依
法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
第七條 甲、乙雙方同意,雙方應于本合同生效之日起 日內(nèi)到房地產(chǎn)主管部門辦理過戶手續(xù)。
在辦理房屋產(chǎn)權及土地使用權移轉(zhuǎn)過戶登記時,甲方應出具申請房屋產(chǎn)權移轉(zhuǎn)給乙方的書面報告及主管部門要求的其它文件。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協(xié)助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,并按本合同第八條承擔違約責任。并在乙方領取《房屋所有權證》后,按有關規(guī)定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續(xù)。
該房屋土地使用權的變更手續(xù)按下列約定辦理:
該房屋土地使用權為出讓取得,其土地使用權證證載權利和相關出讓合同的權利、義務一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
該房屋土地使用權為劃撥取得,根據(jù)有關規(guī)定,其轉(zhuǎn)讓需交納土地出讓金或土地收益金;雙方約定,該費用由 甲方承擔乙方承擔 。
除本條第二款已有約定外,辦理以上手續(xù)應當繳納的稅費,由 甲、乙雙方按國家規(guī)定各自承擔 。
第八條 甲方如不按合同規(guī)定的日期辦理房產(chǎn)過戶以及交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期
超過3個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
第九條、乙方全部或一部分不履行本合同約定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日3‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方有權解除本合同。
第十條 甲、乙雙方向房屋權屬登記機關申請所有權轉(zhuǎn)移登記,登記機關準予登記的,則雙方提出申請的時間為該房屋所有權按的轉(zhuǎn)移時間。
第十一條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第十二條 該房屋正式交付時,物業(yè)管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,按下列約定處理:
第十三條 本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協(xié)議。補充條款或補充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十四條 甲、乙雙方在履行本合同中若發(fā)生爭議,應協(xié)商解決。協(xié)商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄 。
第十五條 本合同一式份。其中甲方留執(zhí)份,乙方留執(zhí)份,為申請房屋所有權轉(zhuǎn)移登記提交房屋權屬登記機關一份。均具有相同的法律效力。
第十六條 本合同自甲乙雙方簽訂之日自之日起生效?!? 甲方(簽章): 乙方(簽章):
地 址: 地 址:
現(xiàn)住址: 現(xiàn)住址:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
簽約日期: 簽約日期:
通用購房合同范本三
委托人:________________
受托人:________________
雙方經(jīng)協(xié)商一致,就委托事宜達成如下協(xié)議:
一、委托事項
二、委托人授權________辦理有關購買商品房 ________套的各項事宜。
1.購買的商品房共________套,總面積在________平方米之內(nèi);
2.商品房的購入價應掌握在________元/每平方米至________元/每平方米之間;
3.商品房所在位置,可在________市________區(qū)________路以東,________路以西,________路以南,________路以北范圍之內(nèi)選購;
4.其他_____________________________________。
三、委托報酬
受托人如完成委托事宜,委托人給付報酬________元;如果在委托期限內(nèi)未能完成委托事宜,給付勞務費________元。
四、完成委托事項所需費用
根據(jù)實際需要,按支出憑據(jù)向委托人報銷。
五、各項費用的支付方式和期限
委托酬金在合同簽訂后________日之內(nèi),先付________%;其余在受托人完成委托事宜后一次支付。
其他費用先由受托人墊付,每季度未結算一次。
所有經(jīng)費往來均通過銀行結算。
六、委托授權期限
自________年______月______日起,至________年______月______日止。
七、雙方當事人的權利與義務
1.委托人在合同生效之后,對授予托人在授權范圍內(nèi)的活動,不能任意干涉,雙方遇有問題可隨時研究協(xié)商;
2.受托人應認真負責行使委托人授予的權利,不得弄虛作假,更不得與第三人惡意通謀,欺騙委托人;
3.________________________________。
八、 爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第 ________種方式解決:
1.提交________________仲裁委員會仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
九、雙方議定的其他事宜
_______________________________________
委托人:(簽章)_______________
地址:_________________________
郵政編碼:_____________________
法定代表人:(簽字)___________
委托代理人:(簽字)___________
開戶銀行:_____________________
銀行帳號:_____________________
受托人:(簽章)_______________
地址:_________________________
郵政編碼:_____________________
法定代表人:(簽字)___________
委托代理人:(簽字)___________
開戶銀行:_____________________
銀行帳號:_____________________
合同簽訂地點:_________________
合同簽訂時間:_________________
甲方(賣方):
乙方(預購方):
甲方乙方雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則、經(jīng)協(xié)商一致,就乙方向甲方預訂《 xxx》(以實際產(chǎn)權證為準)商品房事宜,訂立本合同。
第1條 乙方預購《xxx 》(以下簡稱該房屋)。甲方已領取該房屋房地產(chǎn)權證 (證書號: ),土地證: 并經(jīng)人民政府測繪機構實測,該房屋建筑面積為 平方米。該房屋定于尾款付清之日交付。
第2條 乙方預訂的該房屋每平方米建筑面積買賣單價為人民幣 元/平方米,乙方預訂的該房屋總房價為人民幣大寫: 元整,乙方采取__方式。簽訂正式合同時首付款 萬,尾款 萬元于簽訂正式房屋購買合同后 個月內(nèi)付清。
第三條 乙方同意簽訂本合同時,支付定金人民幣 ________整,作為甲方乙方雙方當事人訂立商品房出售合同的擔保,簽訂商品房出售合同后,乙方支付的定金轉(zhuǎn)為房價款。
第四條 甲方乙方雙方商定,預訂期為_________ 天,甲乙雙方于___ 年_____ 月 ______號前到富鑫房產(chǎn)簽訂《商品房出售合同》。
第五條 甲方同意將發(fā)布或提供的廣告、售樓書、樣品所標明的房屋平面布局、結構、建筑質(zhì)量、裝飾標準及附屬設施、配套設施等狀況作為商品房出售合同的附件。
注明:
1:該房為__________房。
2:賣方必須提供房屋產(chǎn)權證、土地使用證和契證等有效合法證件并配合過戶。
3:賣方必需保證交易的房產(chǎn)(財產(chǎn))無債權、債務及產(chǎn)權糾紛,無一房多賣現(xiàn)象。
4:買賣雙方商議同意交易的房產(chǎn)所產(chǎn)生的.一切費用由( 方)承擔。
5:如上述面積與產(chǎn)權面積有差異,以產(chǎn)權面積為準。
第六條 在本合同的第四條約定的預訂期限內(nèi),甲方拒絕簽訂商品房出售合同的,必須返還已收取的定金;并且賠償雙方所交的信息費。乙方拒絕簽訂商品房出售合同的,無權要求甲方返還已收取的定金,并且無權要求好人房產(chǎn)退還已收取的信息費。
第七條 本協(xié)議一式三份,甲乙雙方各持壹份,富鑫房產(chǎn)執(zhí)壹份。
甲方:(簽章)
乙方:(簽章)
日期:
首先,提醒您如果合同已備案,則無法更名。
根據(jù)國家七部委頒布的《關于做好穩(wěn)定住房價格工作的意見》中明確規(guī)定:“禁止商品房預購人將購買的未竣工的預售商品房再行轉(zhuǎn)讓。在預售商品房竣工交付、預購人取得房屋所有權證之前,房地產(chǎn)主管部門不得為其辦理轉(zhuǎn)讓等手續(xù);房屋所有權申請人與登記備案的預售合同載明的預購人不一致的,房屋權屬登記機關不得為其辦理房屋權屬登記手續(xù)?!?/p>
因此,合同備案后不能通過更名來進行交易。
目前,你已經(jīng)網(wǎng)簽,并且已經(jīng)在辦理公積金貸款手續(xù),建議您和開發(fā)商協(xié)商,如果開發(fā)商同意的話,先要撤銷合同,并且原合同撤銷之后,再和您朋友簽訂合同重新備案,這樣是可以的。這里面最關鍵的是要取得開發(fā)商的同意,并且您需要確定,是否原合同真正撤銷,而您的合同可以成功備案。
目前到房管部門撤銷合同不收取費用,但在具體辦理過程中存在費用變化情況以房管局解釋為準。
(一)商品房買賣合同未拿到交易中心登記。這時只要同房產(chǎn)商協(xié)商,把合同注銷,以其更名人的名義重新簽訂一份商品房買賣合同就可以了,此種情況不涉及稅費。
(二)商品房買賣合同已經(jīng)拿到交易中心登記,但是該商品房未竣工驗收。這種情形下要到市有關單位開具未竣工檢查報告,并由開發(fā)商提交合同更名的原因,此時只需支付相關手續(xù)費用。
另外,雖然在商品房買賣合同已經(jīng)拿到交易中心登記,而且該商品房已經(jīng)竣工驗收這種情形下不能再對合同進行更名了。但是可以在產(chǎn)權證辦理出來后再以贈予的形式將產(chǎn)權證的名字改在更名人的名下,這實質(zhì)上是一種房產(chǎn)繼承了。
原告,_________________姓名,性別,出生年月日,民族,文化程度,籍貫,工作單位,住址,身份證號碼,聯(lián)系電話;
被告,_________________姓名,性別,出生年月日,民族,文化程度,籍貫,工作單位,住址,身份證號碼,聯(lián)系電話;
訴訟請求,_________________
一、請求貴院判令被告繼續(xù)履行合同,并限期被告無條件交付原告之房屋合法手續(xù)。
二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產(chǎn)生的銀行同期貸款利息人民幣_______________元,違約金_______________元/天,(由2007年10月31日至2008年6月10日)逾期7個月,(按銀行同期貸款利率計算)。
三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加違約金數(shù)額。要求按照22元/月/建筑平方米向原告支付補償金,共計人民幣_______________元(大寫,_________________)。
四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產(chǎn)權延期帶來的損失_______________元。(按銀行現(xiàn)利率執(zhí)行)。
五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內(nèi)的一切相關費用由被告承擔。
事實與理由 ___________ ___________
此致
___________人民法院
具狀人, ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
買房過程中最棘手的事情之一就是和開發(fā)商簽合同。大家都知道,開發(fā)商對《商品房買賣合同》非常了解,都曾精心研究過,是簽訂《商品房買賣合同》的“高手”,而購房者對此卻比較生疏,稍不注意就會陷入開發(fā)商布下的文字陷阱里。因此,在簽訂購房合同的時候,購房者一定要經(jīng)過嚴謹縝密的思維和談判,盡可能地與開發(fā)商簽訂一份公平的購房合同。我們在此將羅列出其中的全部條款逐一解讀,希望億房網(wǎng)友能夠詳細閱讀、體會,相信會對購房消費起到一定的提醒和解釋作用。
(1)仔細閱讀合同內(nèi)容
拿到《商品房買賣合同》后,購房者先不要簽約,而應該首先仔細閱讀其中的內(nèi)容,如果對其中的部分條款及專業(yè)術語不理解或者概念比較模糊,可以向武漢市開發(fā)辦(電話82600028)或億房市場研究中心咨詢(59208272),在自己全部理解之后才開始簽約。
(2)認準簽約主體——同當事人的約定
《武漢市商品房買賣合同》開篇中的合同當事人的約定需仔細驗證房地產(chǎn)開發(fā)商的基本資料,確認企業(yè)名稱與營業(yè)執(zhí)照的名稱完全一致,以免引起不必要的糾紛。因為在我市的商品房銷售中,很多開發(fā)商都會委托代理公司代銷自己的樓盤。因此,購房者在簽訂《商品房買賣合同》時,無論接觸的是開發(fā)商還是其委托的銷售公司,都應認準簽約主體(《武漢市商品房預售許可證》上標明的公司),在交易中所涉及的所有書面文件、材料也都應由簽約主體出具。這樣才能避免“一房多售”或騙取房款后攜款潛逃的現(xiàn)象發(fā)生。
(3) 合同第一條——項目建設依據(jù)
1、注意土地使用年限,我國法規(guī)規(guī)定,住宅的土地使用權年限為70年,商業(yè)用地40年,如開發(fā)商取得土地使用權較早,而購買人簽訂合同較晚,則對購房人的土地使用權有一定影響。
2、注意開發(fā)商的三證:《國有土地使用證》、《建設工程規(guī)劃許可證》、《建設工程施工許可證》,如合同中哪怕就差一證,購買人最好不要簽約,因為開發(fā)商如未辦理此一證,則開發(fā)商無法取得商品房預售許可證,那么可能無法辦理房屋所有權面積和土地使用權證。
(4)合同第二條——商品房銷售依據(jù)
如開發(fā)商未取得的《商品房預售許可證》,為實現(xiàn)順利銷售,在合同中填列虛假或過期的《預售許可證》號,則構成欺詐。
(5)合同第三條——買受人所購商品房基本情況
購買人首先應明確約定所購房的具體樓號、樓層及房號,以避免開發(fā)商一房多賣。其次在明確約定樓盤的層高和主體結構、建筑面積、套內(nèi)面積。明確約定房型(幾室?guī)讖d)。
(6)、合同第四條——買受人商品房所在項目基本情況
要明確約定合同中的各項目,如綠化率、物業(yè)管理用房、停車場建筑面積等。并約定全體業(yè)主享有《物業(yè)管理條例》規(guī)定的各項權利,明確約定車庫、停車場的所有權、使用權
(7)、合同第五條——計價方式及價款
明確約定房屋的總價款及計價方式,對房價款外的費用,不要作約定。
(8)、合同第六條——付款方式及期限
此條是購房人最重要的合同業(yè)務,購買人應根據(jù)自身的經(jīng)濟能力對付款方式進行慎重抉擇;付款時應妥善保存好相關的發(fā)票、收據(jù),此為購房人最重要的證據(jù)之一;如是選擇按揭貸款方式付款的,一般都由開發(fā)商辦理。因此購買人要及時取得相關的合同、貸款發(fā)票,以證明購買人及時履行了付款義務。
此條還應特別注意約定買受人逾期付款的違約責任,要注意約定的逾期時間盡量長些為好,以保證合同仍能繼續(xù)履行;出賣人解除權的約定,約定的逾期時間盡量長些,違約金盡量低些。
(9) 、合同第七條——買受人逾期付款的違約責任
本條是約定我們自己的違約責任。要注意約定的逾期時間盡量長些為好,以保證合同仍能繼續(xù)履行。合同約定的違約金越低越好,盡量不要超過每日萬分之三。
(10)合同第八條——面積確認及面積差異處理
面積差異較大,買受人享有解除權要求退房時,利息的約定應按銀行同期貸款利率計算,通常開發(fā)商約定銀行同期活期存款利率;應約定套內(nèi)建筑面積誤差范圍,實踐中有些總建筑面積在約定范圍內(nèi),但公攤面積過多,導致套內(nèi)建筑面積大大縮水,直接侵害了購房人的利益。面積誤差比=(產(chǎn)權登記面積-合同約定面積)/合同約定面積×100%
關于商品房面積的計算,但是在這里還需要進一步予以詳解:
我國最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》和建設部《商品房銷售管理辦法》中,對房屋面積與合同約定不符的處理都有明確條款:出賣人交付使用的房屋建筑面積或套內(nèi)建筑面積與《商品房買賣合同》約定的面積不符,如果合同中有約定,按照約定處理。如果合同中沒有約定或者約定不明確,面積誤差比絕對值超出3%,購房者可以要求解除合同、返還已付購房款及利息。
如果購房者同意繼續(xù)履行合同,房屋的實際面積比合同約定面積大的,面積誤差比在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由購房者按約定價格補足,面積誤差比超出3%部分的房價款由出賣人承擔,此部分所有權歸購房者;房屋實際面積比合同約定面積小的,面積誤差比在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款及利息由賣方返還購房者,面積誤差比超過3%部分的房價款由賣方雙倍返還購房者。
此外,購房者還須重視的就是我們所購買的房子是按建筑面積計算房款,這就有了套內(nèi)建筑面積和公用建筑分攤面積之分(套內(nèi)建筑面積是獨立產(chǎn)權,公用建筑分攤面積是共有產(chǎn)權)。如果購房者所簽訂的合同是按建筑面積計算房款,因為核對公用建筑分攤面積非常困難,不良開發(fā)商就有可能通過虛增公用建筑分攤面積來獲得高額利潤,也由此損害購房者的權益。因此,在合同中應明確標明公用建筑面積的平方米數(shù)或計算比例。當然,這一條款成立的前提是符合建設部《商品房銷售管理辦法》的規(guī)定。
(11)、合同第九條——交房期限及條件
首先應明確約定交房期限;其次應明確約定交房條件,根據(jù)建設部《房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收備案管理暫行辦法》的規(guī)定,證明商品房經(jīng)驗收合格的文件就是由武漢市建委頒發(fā)的《建筑工程竣工驗收備案表》,開發(fā)商在商品房交付時必須向購房人出示,否則,購房人有權拒絕接收房屋,開發(fā)商應承擔逾期交付房屋的違約責任;然后在明確約定基礎設施,公共配套建筑交付的具體時間;最后對因不可抗力或合同約定原因需延期交付使用的,約定出賣人應在發(fā)生之日起10日內(nèi)書面告之買受人。
同時還需注意在《商品房買賣合同》中,商品房的供水、供電的運行日期都是空白,這也需要由甲乙雙方協(xié)商填寫。如今的很多開發(fā)商都在這方面大玩文字游戲。比如他們會填寫“入住時具備通水(電、氣)條件”??瓷先ミ@句話沒什么問題,但是細細品味就會發(fā)現(xiàn)其中大有文章可做:“入住時具備通水(電、氣)條件”中的水電是臨時的,還是正式的?入住時具備開通條件并不代表一定就能開通。
因此,在這些條款中,需要明確注明具體的開通時間。雖然煤氣的開通受入住率的限制,暖氣的開通也受季節(jié)限制,但合同中都應對此有盡量明確的約定。
(12)、合同第十條——出賣人逾期交房的違約責任
在《商品房買賣合同》中,標明了甲方逾期交房和乙方逾期付款的相應處理條款,但關鍵內(nèi)容是空白的,需要由甲乙雙方協(xié)商填寫。如果開發(fā)商在簽訂合同前就已經(jīng)填寫完畢,購房者就需要仔細對比,以達到雙方違約期限及違約金利息都平等。
為保障自己的權益,約定逾期交房時間越短越好,最好不要超過1個月,約定出賣人逾期交房違約金越高越好,目前武漢的開發(fā)商普遍是約定萬分之二;此外在購買人的解除權約定中,開發(fā)商逾期的時間不超過30日,解除合同的違約金盡量高些。
(13)、合同第十一條——交接
現(xiàn)在很多開發(fā)商都是以電話通知的方式交房,應約定開發(fā)商向我們提交房屋入住通知書《建設工程竣工驗收備案表》、《住宅質(zhì)量保證書》、《住宅使用說明書》實測面積、鑰匙收條。而這些都需要在《補充協(xié)議》中寫明,以免事后出現(xiàn)糾紛。
(14)、合同第十二條——規(guī)劃、設計變更的約定
很多購房者不重視合同中的設計變更條款,尤其是對所購房屋無關的環(huán)境變更,因為他們認為這些變更對自己沒有太大影響。事實卻并非如此,任何的設計變更都是有原因的,這種變更往往是為了符合開發(fā)商的利益,但同時卻又有可能傷及購房者的利益,因此在簽訂此條款時更應審慎對待。
因是開發(fā)商原因?qū)е沦彿咳私獬贤?,開發(fā)商約定的違約金不應低于銀行同期貸款利率。(武漢市的開發(fā)商普遍是約定的銀行同期活期存款利率),買受人要力爭。
(15)、合同第十三條——關于辦理房地產(chǎn)權屬
此條是開發(fā)辦和市工商局聯(lián)合制定的格式化條款,可以說已是盡最到力保護消費者的利益了,既然是格式化條款,也就只能一帶而過。
(16)、合同第十四條——出賣人關于裝飾、設備標準承諾的違約責任
如今,房地產(chǎn)開發(fā)商紛紛打出了粗裝修和精裝修的牌子,但并沒有寫明怎樣算粗裝修,怎樣算精裝修,這時,就必須在合同中明確裝修標準。建議在合同附件四中加以具體明細。
(17)、合同第十五條——關于產(chǎn)權登記的約定
因開發(fā)商的原因,無法辦理產(chǎn)權登記,導致購買人解除合同的,約定的違約金盡量高些,最好在10%左右。(開發(fā)商常約定1%)同時,購房者還應知道,根據(jù)武漢市房產(chǎn)局武房市〔2004〕7號文的規(guī)定,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)取得了《商品房預(銷)售許可證》和預登記通知單后。
在與承購人簽訂《商品房買賣合同》之日起30日內(nèi),由房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)向項目管轄范圍的房產(chǎn)交易管理部門申請辦理商品房預售合同備案手續(xù);同時,開發(fā)商應當在商品房交付使用之日起90日內(nèi)辦理完房地產(chǎn)初始登記。據(jù)市〔2004〕7號文如沒有備案和不予備案的,一般是有下列情況之一的,不予備案:
1)未經(jīng)項目預登記的;
2)預售的商品房項目有轉(zhuǎn)讓行為的(已辦理項目轉(zhuǎn)讓變更手續(xù)的除外);
3)預售的商品房項目已抵押,抵押登記部門未出具解除抵押關系證明的,抵押權人未出具同意出售、再抵押(按揭)的書面證明的;
4)不符合《商品房預(銷)售許可證》上規(guī)定的預(銷)售時限及預(銷)售范圍的商品房;
5)其它法律法規(guī)禁止出售的。
(18)、合同第十六條、十七條、十八條——此三條和該合同第十三條一樣為政府格式化條款,在此就沒有必要注解。
(19)、合同第十九條——單方解除合同
建議購房者在房地產(chǎn)交易雙方中關于單方解除合同的違約金約定,其違約金的比率應保持一致,保持權益的對等。
(20)、合同第二十條——爭議解決方式
對于開發(fā)商而言,千般會選擇仲裁,一則是仲裁具有高效的特點,一裁終局符合市場經(jīng)濟迅速解決糾紛的要求,開發(fā)商不必花費太多精力;二則開發(fā)商實力相對較強,可以聘請專業(yè)律師為其出謀劃策,贏得仲裁。對于購房者而言,最好選擇訴訟,一則訴訟費用相對低廉,相對于開發(fā)商,處于弱勢的購房者訴訟時間可以不計,但訴訟成本則會考慮;二則訴訟具有可救濟性,如果仲裁裁決實體錯誤,也只能一聲嘆息、后悔,而若訴訟裁決實體錯誤,則可以向法院申請再審,法院會再審改判為其討回公道。
因此,我們建議購房者在爭議的解決方式上,盡量不要約定仲裁條款,目前我市包括我國的仲裁程序還不完善,救濟途徑不太暢通。
(21)、合同第二十一條——附件中的約定
1、在《武漢市商品房買賣合同》附件一商品房平面圖:應要求開發(fā)商包括方位圖及分門分層平面圖等,而且還要用紅筆將所購房屋圈紅,并注明房間面積,加蓋騎縫章或簽字。此外,還應附上商品房房屋設計和環(huán)境布局的原設計及規(guī)劃圖紙,而不應將此項空下,空下就是以實際環(huán)境為準。
2、在《武漢市商品房買賣合同》附件二公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成:當前,在所有的購房糾紛中,最多的就是公用面積的分攤問題,這主要是因為部分開發(fā)商在公攤面積上故意大做文章,從而使購房者的權益受損。為了更好地保護自己,購房者在簽署購房合同的時候一定要與開發(fā)商約定清楚,確定公攤面積的數(shù)字,此外,還要約定公攤面積包括哪一部分及其位置。
3、在《武漢市商品房買賣合同》附件三出賣人對該商品房的說明:此為開發(fā)商的格式話、公文話語言,一眼帶過既可。
4、在《武漢市商品房買賣合同》附件四裝飾、設備標準:如果裝修的標準太籠統(tǒng),粗裝修可能就會沒有室內(nèi)門和不粉刷,這可是需要很大花費的;而精裝修就可能用國產(chǎn)材料代替進口材料、用普通材料代替品牌材料等。因此應在合同中明確約定裝飾、設備的品種、規(guī)格型號。
5、在《武漢市商品房買賣合同》附件五前期物業(yè)服務內(nèi)容的約定:現(xiàn)實中,業(yè)主往往與物業(yè)產(chǎn)生很多糾紛,為保證自己入住后的權益,購房者應在附件中中約定物業(yè)的有關情況,包括物業(yè)權利的限制、物業(yè)費、環(huán)境衛(wèi)生、保安、綠化等。
總之,購房者應當時刻謹慎、小心,秉著宜細不宜粗的原則,簽訂《商品房買賣合同》或補充協(xié)議,從而最大限度地保護自身權益。當然,如果你能聘請律師幫你辦理相關事情,那是最好的,因為在商品房買賣中涉及很多專業(yè)的法律知識,聘請律師能預防買賣合同中的陷阱,雖然這需要支付部分費用,但卻可以降低購房的風險。
6、在《武漢市商品房買賣合同》附件六合同補充協(xié)議中我們建議購房者補充以下幾條:
1)應當把售樓書和其他廣告的內(nèi)容明確地寫進補充協(xié)議里
購房者在購置商品房,尤其是購置期房的時候(當前武漢市場多為期房),往往是在看了開發(fā)商印制的售樓書后才決定購買的。售樓書中有該樓盤的特點、交通、規(guī)劃設計、房型、配套、裝飾、設備等情況。
從法律意義上講,這份售樓書是開發(fā)商的承諾,是開發(fā)商向購房者發(fā)出的一種要約邀請,但是它并不具有法律效力,《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第三條規(guī)定:“商品房的銷售廣告和宣傳資料為要約邀請,但是出賣人就商品房開發(fā)規(guī)劃范圍內(nèi)的房屋及相關設施所做的說明和允諾具體確定,并對商品房買賣合同的訂立以及房屋價格的確定有重大影響的,應當視為要約。
該說明和允諾即使未載入商品房買賣合同,亦應當視為合同內(nèi)容,當事人違反的,應當承擔違約責任?!?。(最常見的就是綠化率達不到標準,相關配套設施沒有建設,裝飾、設備標準達不到宣傳資料中的標準),因此,購房者要將此寫入附件六中。
2)否定格式合同法律效力的約定
開發(fā)商與購買人簽訂的合同一般為格式合同,《合同法》對格式合同的效力及理解都作了有利于購買方的規(guī)定,開發(fā)商為回避法律的規(guī)定,常在合同附件中約定"雙方理解一致,不產(chǎn)生格式合同的法律后果"等條款,如果合同中有以上條款,建議購買人不要簽約。
3)與開發(fā)商簽訂合同時,應注意每份合同的約定都應填寫一致,應要求開發(fā)商當面簽章,以避免"陰陽合同"的產(chǎn)生。否則可能在購房人主張權利時,購房人提供的合同與開發(fā)商提供的合同不一致。
(22)、合同第二十二條至二十五條
格式化條文,在此不多做詳解。
(23)、合同落款——合同印鑒、簽字
注意開發(fā)商的印鑒名稱(都應以《武漢市商品房預售許可證》上標明的公司所一致)、簽訂合同的具體時間,購房人簽訂合同時亦應注明具體簽約時間。
賣方:________________________身份證號:________________________
聯(lián)系電話:________________________通訊地址:________________________
買方:________________________身份證號:________________________
聯(lián)系電話:________________________通訊地址:________________________
根據(jù)有關法律、法規(guī)的規(guī)定,買賣雙方在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎上就本合同所涉房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事宜,達成如下協(xié)議:
第一條【轉(zhuǎn)讓標的】
賣方所轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)(下稱該房產(chǎn))坐落于:_______________________________________________。
土地使用權證號:_______________,房產(chǎn)權證號:_______________,登記建筑面積為:________平方米。套內(nèi)建筑面積為:________平方米。
該房地產(chǎn)土地使用權年限自______年______月______日至______年______月______日止。
該房地產(chǎn)約定交付的附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品等在簽訂本協(xié)議前,已經(jīng)雙方現(xiàn)場確認,均無異議。
第二條【房地產(chǎn)產(chǎn)權現(xiàn)狀】
該房地產(chǎn)沒有設定抵押也未被查封,賣方對該房地產(chǎn)享有完全的處分權。
第三條【房地產(chǎn)租約現(xiàn)狀】
該房地產(chǎn)所附租約現(xiàn)狀為第______項:
1、該房地產(chǎn)沒有租約;
2、該房地產(chǎn)之上存有租約,賣方須于本合同簽訂時將承租人放棄優(yōu)先購買權的書面文件及租賃合同交予買方。
第四條【附著于該房地產(chǎn)之上的戶口】
如該房地產(chǎn)所附著有賣方戶口,基于保證買方辦理房產(chǎn)過戶登記后,應享有完全的處分權,賣方保證于收到房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款之日起_____日內(nèi)遷出,逾期則以該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款為基數(shù)按日萬分之______向買方支付違約金。
第五條【轉(zhuǎn)讓價款】
該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款為人民幣:____________(小寫:______元)。
第六條【稅費承擔】
雙方約定,由買方承擔辦理相關過戶手續(xù)雙方按規(guī)定應繳納的一切可能產(chǎn)生的稅、費。
買方不按約定繳納相關稅費,導致交易不能繼續(xù)進行的,買方不得因此解除合同,本合同應繼續(xù)履行,但違約方應承擔違約責任,賠償給守約方造成的損失。
第七條【付款方式】
買方于______年______月______日前一次性付清全部房款。
第八條【買方逾期付款的違約責任】
買方逾期付款的,賣方有權要求買方要求買方以未付款項為基數(shù),按日萬分之______支付違約金,合同繼續(xù)履行。
第九條【房地產(chǎn)交付】
賣方應當于______年______月______日將該房地產(chǎn)交付買方,并履行下列手續(xù):
1、買賣雙方共同對該房地產(chǎn)及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品等事項進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數(shù),并辦理交接手續(xù);
2、交付該房地產(chǎn)鑰匙;
3、______________________________
第十條【延遲交房的違約責任】
除本合同另有約定外,賣方未按合同約定的期限將該房地產(chǎn)交付買方,自約定的交付期限屆滿次日起至實際交付日止,賣方以該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款為基數(shù)按日萬分之______向買方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
第十一條【合同數(shù)量及持有】
本合同一式4份,賣方1份,買方1份,其他交有關部門,均具同等法律效力。
第十二條【合同生效】
本合同自買賣雙方簽署后立即生效。
賣方(簽字):____________買方(簽字):____________
______年______月______日______年______月______日
幼師資料《購房合同(必備12篇)》一文希望您能收藏!“幼兒教師教育網(wǎng)”是專門為給您提供幼師資料而創(chuàng)建的網(wǎng)站。同時,yjs21.com還為您精選準備了購房合同專題,希望您能喜歡!
相關推薦
俗話說,不打無準備之仗。在幼兒教育工作中,我們都有會準備一寫需要用到資料。資料的定義比較廣,可以指生活學習資料。參考資料會讓未來的學習或者工作做得更好!那么,你知道優(yōu)秀的幼師資料是怎樣的呢?以下是小編為大家收集的“購車合同”僅供你在工作和學習中參考。雙方約定事項的內(nèi)容要仔細閱讀,看看其中有沒有霸王條...