幼兒教師教育網(wǎng),為您提供優(yōu)質(zhì)的幼兒相關(guān)資訊

裝飾合同熱門十三篇

發(fā)布時(shí)間:2024-02-26

你清楚合同應(yīng)該包括哪些要點(diǎn)嗎?現(xiàn)在人們對(duì)合同的合規(guī)性越來(lái)越重視。簽署合同有助于雙方協(xié)調(diào)配合,保護(hù)雙方的合法權(quán)益不受損害。無(wú)論你身處何地,“裝飾合同”都能給你帶來(lái)力量和激勵(lì)。感謝您的閱讀,讓我們一起享受文字和語(yǔ)言的魅力!

裝飾合同【篇1】

裝飾工程合同范本(一)

發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方),_____________

聯(lián)系電話,________________

承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方),

委托代表人,____________聯(lián)系電話,_______________

本工程設(shè)人,____________聯(lián)系電話,_______________

依照中華人民共和國(guó)民法典及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本市室內(nèi)裝飾裝修的特點(diǎn),甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜,在此達(dá)成如下協(xié)議,

第一條,工程概況

1.1工程地點(diǎn),__________________________

1.2工程裝飾裝修面積,______________

1.3工程戶型,________________

1.4工程內(nèi)容及做法(見報(bào)價(jià)單和圖紙)。

1.5工程承包,采取下列第幾種方式,

(1)、乙方包工、包全部材料

(2)、乙方包工、部分包料,甲方提供其余部分材料

1.6工程期限_________日;

(1開工日期_______年_____月_______日(首期工程款到位后的第三日為開工日期)

(2)竣工日期_______年_____月________日(按約定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收合格的日期為竣工日期)。

1.7合同價(jià)款,本合同工程造價(jià)為(人民幣)________;金額大寫______________________.

第二條,工程監(jiān)理

若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方與具有經(jīng)建設(shè)行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂工程監(jiān)理合同,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。

第三條,施工圖紙及室內(nèi)環(huán)境設(shè)計(jì)

3.1施工圖紙采取下列第____種方式提供,

(1)、甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。

(2)、甲方委托乙方設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。

3.2、雙方提供的設(shè)計(jì)方案、圖紙必須符合民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范的要求。

第四條,甲方工作

4.1開工三日前要為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。

4.2無(wú)償提供施工期間的水源、電源和冬季取暖。

4.3負(fù)責(zé)辦理房屋物業(yè)部門開工手續(xù)和支付有關(guān)費(fèi)用。

4.4遵守物業(yè)管理部門的各項(xiàng)規(guī)章制度工。

4.5負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系。

4.6凡必須涉及4.6款的,房屋產(chǎn)權(quán)人應(yīng)當(dāng)向房屋管理部門提出申請(qǐng),由原設(shè)計(jì)單位或者具相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位對(duì)改動(dòng)方案的安全使用性進(jìn)行審定并出具書面證明,由房屋處管理部門批準(zhǔn)。

4.7參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,參加工程材料驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。

第五條,乙方工作

5.1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成本合同工程。

5.2嚴(yán)格執(zhí)行市建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定。

(1)無(wú)房管部門審批手續(xù)和加固圖紙,不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得加大樓地面荷載,不得改動(dòng)室內(nèi)原有熱、暖、燃?xì)怏玫裙艿涝O(shè)施。

(2)不得擾民及污染環(huán)境,每日十二時(shí)至十四時(shí)、十八時(shí)至次日八時(shí)之間不得從事高,敲、鑿、鉆等主生噪聲的裝飾裝修活動(dòng)。

(3)因進(jìn)行裝飾裝修程施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔(dān)修理和損失賠償責(zé)任。

(4)負(fù)責(zé)工程成品、設(shè)備和居室留存家具陳設(shè)的保護(hù)。

(5)保證居室內(nèi)上、下水管道暢通無(wú)阻和衛(wèi)生間的清潔。

(6)保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,每日完工后清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。

5.3、甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、預(yù)算書、參考價(jià)格等書面資料。

5.4、方為少數(shù)民族的,乙方在施工過程中應(yīng)尊重其民族風(fēng)俗習(xí)慣。

第六條,工程變更

在施工期間對(duì)合同約定的工程內(nèi)家如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書

面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)及工期。工程變更單,作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。

第七條,材料供應(yīng)

7.1、按由乙方編制的本合同工程材料、設(shè)備明細(xì)表所約定的供料方式和內(nèi)容進(jìn)行提供。

(1)應(yīng)由甲方提供的材料、設(shè)備,甲方在材料設(shè)備到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方,雙方就材料、設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)。

(2)應(yīng)由乙方提供的材料、設(shè)備,乙方在材料設(shè)備到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方,雙方就材料、設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)共同驗(yàn)收,由甲方確認(rèn)備案。

(3)雙方所提供的建筑裝飾裝修材料必須符合國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布的十種室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn),和經(jīng)行政部門批準(zhǔn)具有檢測(cè)資質(zhì)的專業(yè)檢測(cè)部門提供的檢測(cè)合格報(bào)告。

(4)如雙方對(duì)建筑裝飾裝修材料持有異議需要進(jìn)行復(fù)檢,其復(fù)檢費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。

(5)甲方所提供的材料、設(shè)備經(jīng)乙方驗(yàn)收、確認(rèn)辦理完交接手續(xù)后,在施工使用中的保管和質(zhì)量控制均由乙方負(fù)責(zé)。

第八條,工期延誤

8.1對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期應(yīng)順延,

(1)工程量變化或設(shè)計(jì)變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

8.2甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期應(yīng)順延。

8.3甲方未按合同預(yù)定支付工程款影響正常施工的,工期應(yīng)順延。

8.4因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延,因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。

8.5判斷造成工期延誤以“雙方認(rèn)定的文字協(xié)議”為確定雙方責(zé)任的依據(jù)。

第九條,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

9.1裝修室內(nèi)環(huán)境污染控制方面,應(yīng)嚴(yán)格按照民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

9.2在竣工驗(yàn)收時(shí)雙方對(duì)工程質(zhì)量/室內(nèi)空氣質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,申請(qǐng)由具有市建設(shè)行政主管部門、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門認(rèn)可的專業(yè)檢測(cè)單位,對(duì)工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量予以認(rèn)證。認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。

第十條,工程驗(yàn)收和保修

10.1在施工過程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收,

(1)材料驗(yàn)收;

(2)隱蔽工程驗(yàn)收;

(3竣工驗(yàn)收。

10.2工程竣工后,乙方通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知單后三日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結(jié)交尾款,簽署保修單,提交不改造圖。

10.3雙方進(jìn)行竣工驗(yàn)收前,乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場(chǎng)的全部安全。

10.4雙未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗(yàn)收合同,由此而造成的損失由甲方承擔(dān)。

10.5竣工驗(yàn)收在工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)方面存在個(gè)別的不涉及較大問題時(shí)經(jīng)雙方協(xié)商一致簽(作為竣工驗(yàn)收單附件)后也可先行入住。

10.6本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為五年。

第十一條,工程款支付方式

11.1合同簽字生效后,甲方按上列表中的約定向乙方支付工程款,

11.2工程進(jìn)度過半,是指工程中水、電管線全部鋪設(shè)完成,墻面、頂面基層按工序要求全部完成,門、窗及細(xì)木白茬制品基本完成為辦界定工程過半的標(biāo)準(zhǔn)。

11.3工程驗(yàn)收合格后,甲方對(duì)乙方提交的工程結(jié)算單進(jìn)行審核。自提交之日起二日內(nèi)如果未有異議,即視為甲方同意支付乙方工程尾款。

第十二條,違約責(zé)任

12.1一方當(dāng)事人未按約定履行合同義務(wù)給對(duì)方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任;因違反有關(guān)法律規(guī)定受到處罰的,最終責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。

12.2一方當(dāng)事人無(wú)法繼續(xù)履行合同的,應(yīng)及時(shí)通知另一方,并由責(zé)任方承擔(dān)因合同解除而造成的損失。

12.3甲方無(wú)正當(dāng)理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款,每延誤一日向乙方支付本合同工程造價(jià)金額1%的違約金。

12.4由乙方責(zé)任導(dǎo)致工程質(zhì)量和室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格,乙方按下列約定進(jìn)行返工修理、綜合治理和賠付;

(1)對(duì)工程質(zhì)量不合格的部位,乙方必須進(jìn)行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,每延誤一日,乙方支付甲方本合同工程款金額1%的違約金。

(2)對(duì)室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格,乙方必須進(jìn)行綜合治理。因治理造成工程延期交付視同工程延誤。每延誤一日乙方支付甲方本合同工程造價(jià)金額1%的違約金。

第十三條,附則

13.1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。

13.2雙方可以書面形式對(duì)本合同進(jìn)行變更或補(bǔ)充不合理地減輕或免除本合同規(guī)定應(yīng)由乙方承擔(dān)的責(zé)任的,仍應(yīng)以合同為準(zhǔn)。

13.3因不可歸責(zé)于雙方的有因影響了合同履行或造成損失的,雙方應(yīng)本著公平原則協(xié)商解決。

13.4本合同履行完畢后自動(dòng)終止。

第十四條,其它約定事項(xiàng),

甲方(簽字),_______________乙方(簽字),_________________

_________年________月_________日

裝飾工程合同范本(二)

發(fā)包方(甲方),

承包方(乙方),

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,根據(jù)法律規(guī)定,簽訂本裝飾、裝修合同,具體條款如下,

一、工程基本情況,

1、工程名稱,

2、地點(diǎn),

3、承包范圍,

4、承包方式,大包,包工、包料。乙方全部墊資施工。

5、承包內(nèi)容,

6、工期,

7、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),

8、工程造價(jià),

二、施工、驗(yàn)收、付款

1、乙方及施工人員具有相應(yīng)資質(zhì),本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,部分工程可以分包,分包單位應(yīng)具有相應(yīng)資質(zhì),分包應(yīng)征求甲方意見。

2、乙方按甲方提供圖紙施工,甲方聘請(qǐng)監(jiān)理公司監(jiān)理工程。

3、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

4、付款方式,甲方開據(jù)結(jié)算單之前甲方不預(yù)付任何費(fèi)用,甲方開據(jù)結(jié)算單后付百分之即元。下余的百分之即元作為質(zhì)量保證金,一年后,質(zhì)量不出現(xiàn)問題甲方付給乙方。

5、工程驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后30日后如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字。

三、違約責(zé)任

1、合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失,未造成損失的,應(yīng)支付合同總價(jià)的5%為違約金;

2、未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由甲方負(fù)責(zé);

3、因一方原因,造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失;

4、甲方未按期支付工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤們r(jià)的1%為違約金;

5、由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)返工或修理,費(fèi)用乙方承擔(dān),工期不予順延;

6、由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤們r(jià)的1%為違約金;

四、其他具體規(guī)定

1、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng),并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)出現(xiàn)場(chǎng),并堆放到政府部門允許堆放的地點(diǎn),乙方負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用。

2、乙方及分包商施工期間發(fā)生的支出、工傷賠償、相關(guān)單位收費(fèi)、處罰等產(chǎn)生的稅、費(fèi)甲方不承擔(dān)責(zé)任,結(jié)合實(shí)際情況由乙方和分包商承擔(dān)

3、本合同簽字后3日內(nèi),乙方向甲方提供可行性施工方案及報(bào)價(jià),由甲方進(jìn)行確認(rèn)后方可施工。

五、合同的變更和解除

1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。需要變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,承擔(dān)違約責(zé)任并辦理終止合同手續(xù)。

2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。

六、合同爭(zhēng)議的解決方式

雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí),按下列第__________種方式解決,

1、向甲方所在地仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;

2、向合同簽訂地人民法院起訴。

七、附則

1、本合同甲、乙雙方自愿簽訂,合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

2、本合同的附件為本合同不可分割的一部分,與本合同具有同等法律效力。

甲方(簽字),

乙方(簽字),

裝飾工程合同范本(三)

甲方,(以下簡(jiǎn)稱甲方)

乙方,(以下簡(jiǎn)稱乙方)

依照中華人民共和國(guó)民法典及國(guó)家建設(shè)部、省市建委對(duì)建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下,

一、工程概況及承包方式

1、工程名稱,

2、工程地點(diǎn),

3、工程承包方式,包工包料

4、工程概況,建筑面積12272.00平方米。

二、工程裝修內(nèi)容

綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程

三、工程造價(jià)

工程造價(jià)以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計(jì)要求為依據(jù);

工程造價(jià)為,¥元。(以甲方認(rèn)定的單價(jià)為準(zhǔn),工程量竣工后以審計(jì)為準(zhǔn))

四、工程期限

工程開工日期,年月日

工程竣工日期,年月日

五、質(zhì)量要求

按國(guó)家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JGJ73—91建筑裝飾工程施工驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,工程質(zhì)量達(dá)到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問題除外),屬于乙方責(zé)任的,乙方無(wú)償保修,保修期為一年,終身維修。

六、付款方式

1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的

2、工程進(jìn)展一半時(shí),甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的

3、工程竣工驗(yàn)收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的

4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金內(nèi)付清。

七、雙方責(zé)任

1、甲方,負(fù)責(zé)提供整個(gè)工程的使用、設(shè)計(jì)要求;提供現(xiàn)場(chǎng)使用的水、電位置;提供材料運(yùn)輸通道、必要的材料堆放場(chǎng)地及原樓的設(shè)計(jì)圖紙;對(duì)裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負(fù)責(zé)指明;施工場(chǎng)地要平整。

2、乙方,向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計(jì)圖紙及工程報(bào)價(jià)。

八、其它事宜

經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議,

1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔(dān)。

2、本工程報(bào)價(jià)外的工程或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí),需甲方認(rèn)定綜合單價(jià)后,以“現(xiàn)場(chǎng)簽證形式”由甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn),并列入竣工決算追加當(dāng)中。(如本工程報(bào)價(jià)外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí),甲方已認(rèn)可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費(fèi)用同樣生效。)

3、工程量發(fā)生變化時(shí),按竣工后工程審計(jì)的工程量計(jì)算為準(zhǔn)。

4、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級(jí)主管部門或仲裁機(jī)構(gòu)申訴。

5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。

甲方單位名稱,乙方單位名稱

(蓋公章)(蓋公章)

法人代表,法人代表,

委托代理人,委托代理人,

年月日

裝飾合同【篇2】

上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案,不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院(順法民一初字第01001號(hào)民事判決,向本院提起上訴。本院受理后,依法組成合議庭進(jìn)行了審理,現(xiàn)已審理終結(jié)。

原審判決認(rèn)定:算報(bào)價(jià)表,總工程造價(jià)為306406元,按八折結(jié)算價(jià)為245124.8元。如有增加,另行計(jì)算。工程驗(yàn)收后付清工程款,工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后,原告進(jìn)場(chǎng)施工,在施工過程中,根據(jù)原告的要求,增加了部分工程項(xiàng)目,故房屋裝修工程結(jié)算總造價(jià)為327209。68元。20xx年6月,原告將裝修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。

另查,原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。

原審判決認(rèn)為:由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì),故原、被告之間的房屋裝修工程合同無(wú)效,但由于房屋裝修工程已完成,被告亦已使用該房屋,其亦當(dāng)庭表示工程預(yù)(結(jié))算報(bào)價(jià)表中裝修項(xiàng)目已裝修完畢,故被告應(yīng)按約支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程預(yù)(結(jié))算報(bào)價(jià)表及清楚其內(nèi)容,故應(yīng)視為雙方已結(jié)算,被告應(yīng)承擔(dān)支付工程款第二百八十六條的規(guī)定,判決:被告黃某應(yīng)自本判決生效之日起三日內(nèi),支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費(fèi)3120元,由被告負(fù)擔(dān)。

上訴人黃某上訴稱:

一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進(jìn)行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段;

二、原審適用關(guān)于建設(shè)工程合同的規(guī)定是錯(cuò)誤的,本案應(yīng)適用承攬合同。承攬合同的一個(gè)重要原則是承攬合同是完成工作的合同,承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思,完成了承攬項(xiàng)目,再進(jìn)行項(xiàng)目的結(jié)算。上訴人在一審?fù)徶幸讯啻伪砻鞅簧显V人未完成合同約定的義務(wù),故上訴人依法未將余款付給被上訴人,并非上訴人延付工程款。

三、本合同糾紛中,被上訴人必須承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。在上訴人入住該房后,發(fā)現(xiàn)該房存在超過工程款的結(jié)算價(jià)格存在爭(zhēng)議。五、上訴人是香港人,不熟知大陸的有關(guān)法律規(guī)定,原審在上訴人不知情的情況下,作出不公平的判決。綜上,特提出上訴請(qǐng)求:

順法民一初字第01001號(hào)民事判決;

2、駁回被上訴人的訴訟請(qǐng)求;

3、本案的訴訟費(fèi)由被上訴人承擔(dān)。

被上訴人梁某辯稱:原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律正確,請(qǐng)求二審法院予以維持。

本院對(duì)于原審認(rèn)定的事實(shí)予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為:本案的上訴爭(zhēng)議焦點(diǎn)系上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭(zhēng)工程款87000元。

首先,雙方當(dāng)事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛,故該案的案由應(yīng)定性為建設(shè)工程施工合同糾紛。建設(shè)工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同,所以建設(shè)工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時(shí),在法律法規(guī)對(duì)建設(shè)工程合同有特殊規(guī)定的情況下應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當(dāng)事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書》,因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì),故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強(qiáng)行性規(guī)定,應(yīng)屬無(wú)效合同,不受法律保護(hù)。原審對(duì)該合同效力定性正確,本院予以維持。

其次,關(guān)于上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭(zhēng)工程款義務(wù)明確,上訴人應(yīng)當(dāng)向被上訴人承擔(dān)其尚欠工程款87000元之支付義務(wù)。故上訴人關(guān)于其不應(yīng)支付87000元工程款的上訴請(qǐng)求,缺乏事實(shí)和法律依據(jù),本院不予支持。

至于訟爭(zhēng)工程的質(zhì)量問題,在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下,上訴人明確表示就質(zhì)量問題,另案解決。原審法院對(duì)于訟爭(zhēng)工程質(zhì)量問題沒有處理,符合民事訴訟中“不告不理”原則,程序合法,本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請(qǐng)書》是要求法院對(duì)訟爭(zhēng)房屋工程質(zhì)量問題進(jìn)行處理,因原審法院對(duì)訟爭(zhēng)房屋工程質(zhì)量問題不作相應(yīng)審查,故本院不予準(zhǔn)許。上訴人可另循其他法律途徑進(jìn)行救濟(jì)。綜上,原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律正確,依法應(yīng)予維持。據(jù)此,依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項(xiàng)的規(guī)定,判決如下:

駁回上訴,維持原判。

二審案件受理費(fèi)3120元,由上訴人黃某負(fù)擔(dān)。

本判決為終審判決。

裝飾合同【篇3】

發(fā)包方(甲方):內(nèi)蒙古通遼金葉廣場(chǎng)有限責(zé)任公司承包方(乙方):沈陽(yáng)東亞鑫源商貿(mào)有限公司 不 銹 鋼 裝 飾 施 工 合 同

發(fā)包方(甲方):內(nèi)蒙古通遼金葉廣場(chǎng)有限責(zé)任公司

承包方(乙方):沈陽(yáng)東亞鑫源商貿(mào)有限公司

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī),遵循平等自愿、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就金葉廣場(chǎng)東西兩側(cè)滾梯側(cè)面、底面包貼不銹鋼及廣場(chǎng)地角線制作等裝飾施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。

工程地點(diǎn):通遼市科爾沁區(qū)明仁大街

工程承包方式: 乙方包工、包料并負(fù)責(zé)安裝;乙方自行測(cè)量、設(shè)計(jì)并提供效果及施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份。

1、 施工內(nèi)容:

廣場(chǎng)東西兩側(cè)滾梯側(cè)面、底面包貼不銹鋼;

廣場(chǎng)室內(nèi)不銹鋼地角線制作。

2、 使用材料:(詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表)

滾梯側(cè)面使用材料為201材質(zhì)不銹鋼拉絲板,厚度1.2mm(實(shí)厚0.9mm); 滾梯底面使用材料為201材質(zhì)不銹鋼拉絲板,厚度1.2mm(實(shí)厚0.9mm),根據(jù)甲方確認(rèn)顏色鍍玫瑰金;地角線使用材料為SUS304不銹鋼拉絲板,厚度1.2mm(實(shí)厚0.9mm); 內(nèi)部結(jié)構(gòu)使用20mmX40mm方矩管,壁厚為足1.5mm;以上材料乙方需提供樣品,經(jīng)甲方驗(yàn)收合格加以封存,作為竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)樣品。

3、 制作工藝:(詳見施工圖)

4、 施工要求:嚴(yán)格按照甲方確認(rèn)的施工圖紙制作安裝,所用材料必須 合同要求所按封存樣板質(zhì)量、規(guī)格執(zhí)行;施工焊接點(diǎn)平整光滑,拋光處理達(dá)到平板水平。

5、 工期(滾梯):40天,由20xx年3月17日至20xx年4月25日竣工;本合同簽訂十個(gè)工作日內(nèi),乙方第一批材料及施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),地腳線部分逐層按期進(jìn)行。

6、 工程造價(jià):

滾梯每部造價(jià)人民幣¥23000元,9部合計(jì)¥207000元,其中包含人工費(fèi)¥63000元;地角線每延米造價(jià)人民幣¥38元,其中包含人工費(fèi)每延米¥6元,以實(shí)際制作數(shù)量結(jié)算;本工程總造價(jià)(暫定)人民幣:貳拾萬(wàn)零七仟元整,¥207000元; 最終以實(shí)際制作數(shù)量結(jié)算。

7、 付款方式:

(1)、本合同簽定三個(gè)工作日內(nèi),甲方向乙方支付首付款即:¥62100.00元(總造價(jià)30%),乙方收到首付款后進(jìn)場(chǎng)開工;

(2)、滾梯安裝基礎(chǔ)施工及滾梯樣品完成后,甲方向乙方支付二期款即:¥81900.00元;

(3)、滾梯部分全部制作完成,驗(yàn)收合格后甲方向乙方支付尾款即:¥56500.00元;

(4)、甲方留¥6500.00元為質(zhì)保金,12個(gè)月內(nèi)無(wú)質(zhì)量問題,甲方全額返還質(zhì)保金。

8、 雙方責(zé)任:

(1)、甲方須按合同規(guī)定按時(shí)支付乙方施工進(jìn)度款項(xiàng),如因不按期支付工程款所導(dǎo)致的延誤施工工期,乙方不承擔(dān)責(zé)任。

(2)、甲方提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)其他工種及管理部門之間的關(guān)系,為乙方施工提供各種便利條件。

(3)、甲方必須參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、樣板封存及竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。

(4)、乙方必須按期、保質(zhì)的完成場(chǎng)外加工及現(xiàn)場(chǎng)安裝;與其他交叉施工工種和諧相處,注意現(xiàn)場(chǎng)成品保護(hù),因乙方原因?qū)ΜF(xiàn)場(chǎng)成品造成破壞的應(yīng)照價(jià)賠償,造成工期延誤及一切相關(guān)損失由乙方負(fù)責(zé)。

(5)、嚴(yán)格遵守商場(chǎng)施工規(guī)定,確保施工安全,特殊工種需持證上崗,施工期間違章、違規(guī)造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及人身傷亡由乙方自行承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

(6)、乙方負(fù)責(zé)制作成品及所需材料的裝車及運(yùn)輸,保證制作成品完好運(yùn)抵施工現(xiàn)場(chǎng),運(yùn)輸過程中導(dǎo)致成品損毀及丟失均由乙方負(fù)責(zé)。

(7)、質(zhì)保期內(nèi)非甲方使用及外力損壞,出現(xiàn)的任何質(zhì)量問題,均由乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修,乙方不能及時(shí)按甲方要求維修的,甲方有權(quán)自行解決,費(fèi)用由質(zhì)保金中扣除。

9、違約責(zé)任:

(1)、合同雙方中的任一方因未能履行合同約定給雙方造成經(jīng)濟(jì)損失或?qū)е潞贤瑹o(wú)法繼續(xù)履行時(shí),應(yīng)辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方全部經(jīng)濟(jì)損失。

(2)、甲方未按合同規(guī)定期限支付乙方施工款項(xiàng),每延遲一天,按暫定總造價(jià)的5‰,作為違約金賠付乙方。

(3)、如無(wú)甲方原因或不可力抗因素,乙方未按期完成施工,每延遲一天,按暫定總造價(jià)的5‰,作為違約金賠付甲方,誤期不得超過5天,超過5天,甲方有權(quán)廢止本合同,并扣除余款。

(4)、乙方必須按約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及施工圖紙的材料規(guī)格、要求完成本工程,如出現(xiàn)材料不符及施工工藝不合格,甲方有權(quán)要求乙方無(wú)條件返工,因此給甲方造成的一切損失由乙方承擔(dān)。

10、合同爭(zhēng)議的解決方式:

雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí),向合同簽訂地人民法院起訴。

11、附則:

(1)、本合同由甲、乙雙方直接簽訂,合同一式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份,經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

(2)、附件:裝飾施工圖,報(bào)價(jià)明細(xì)表。

(3)、合同履行完后自動(dòng)終止。

單位名稱:(蓋章)內(nèi)蒙古通遼金葉廣場(chǎng)有限責(zé)任公司

甲方簽約人:(簽字)

聯(lián)系電話:

單位名稱:(蓋章)沈陽(yáng)東亞鑫源商貿(mào)有限公司

乙方簽約人:(簽字)

聯(lián)系電話:

開戶行:工商銀行沈陽(yáng)興順支行

賬 號(hào):年 日 月

裝飾合同【篇4】

需方:_________(以下簡(jiǎn)稱甲方)

供方:_________(以下簡(jiǎn)稱乙方)

甲乙雙方本著平等互助,誠(chéng)實(shí)首信的原則,根據(jù)中華人民共和國(guó)民法典,經(jīng)營(yíng)法,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂以下合同,以資共同遵守。

一、合同內(nèi)容:_________

品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及單價(jià)等相關(guān)信息。

二、質(zhì)量要求(乙方需提供的產(chǎn)品符合下列質(zhì)量要求):_________

,表面無(wú)劃痕,無(wú)碰撞痕跡,且權(quán)屬清楚,付產(chǎn)品合格證書及檢測(cè)報(bào)告,不得侵害他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

2、材料必須符合或優(yōu)于國(guó)家規(guī)定的"裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量"的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)以及國(guó)家和行業(yè)規(guī)定的其他質(zhì)量要求,技術(shù)指標(biāo)與出廠標(biāo)準(zhǔn),做到外觀整潔,標(biāo)識(shí)清楚。

,所產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)、包修期滿后甲方享有終身成本價(jià)維修服務(wù)。產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題,甲方同時(shí)有權(quán)解除合同,并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、另選供貨商。

其他質(zhì)量要求:_________ 。

三、交貨時(shí)間與地點(diǎn):_________

保管、裝卸的費(fèi)用。并在材料交付給甲方前承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任,甲方在交貨地點(diǎn)對(duì)數(shù)量、外觀檢查后驗(yàn)收,對(duì)材料質(zhì)量不符合或規(guī)格不符的,有違合同原則的產(chǎn)品甲方有權(quán)拒收,并由乙方承擔(dān)因此而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)費(fèi)用和一切損失。

2、交貨時(shí)間:_________

交貨地點(diǎn):_________

四、付款方式:_________

1、乙方在材料交付甲方指定地點(diǎn)并驗(yàn)收合格后,要求甲方提供收貨確認(rèn)單并支付材料款的50%,余款在甲方安裝驗(yàn)收合格后的15個(gè)工作日內(nèi)憑發(fā)票一次結(jié)清。

。

五、雙方違約責(zé)任:_________

甲方責(zé)任:_________

規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量或包裝,應(yīng)提前天通知乙方,經(jīng)乙方同意后,可以簽訂書面合同副本。

2、甲方如中途退材料應(yīng)事先爭(zhēng)得乙方的同意,乙方同意退材料的,應(yīng)由甲方支付乙方由此造成的相應(yīng)損失或賠償相應(yīng)材料總值

_________%的違約金,乙方不同意退材料的甲方仍需按合同規(guī)定收材料,產(chǎn)品質(zhì)量不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)規(guī)定及合同約定的情形除外。

3、甲方如未按合同約定的日期向乙方付款的每延期一天,應(yīng)按延期付款總額的'_________%計(jì)算支付給乙方,或按銀行同期利率支付,作為延期付款違約金。

乙方責(zé)任:_________

的違約金。

2、乙方應(yīng)在合同約定的時(shí)間及地點(diǎn)交材料,如果乙方逾期交材料,應(yīng)爭(zhēng)得甲方同意,然則每逾期一日,乙方應(yīng)按總材料款的_________%計(jì)算,向甲方賠償逾期違約金,如因乙方原因材料逾期天數(shù)過多給甲方造成不可估量損失的乙方應(yīng)賠償因此產(chǎn)生的一切損失及相關(guān)費(fèi)用。

3、乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交材料時(shí),少交部分,甲方如需要,應(yīng)照數(shù)補(bǔ)齊,甲方如不需要,可以退貨,由退貨所造成的損失,由乙方自行承擔(dān),如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應(yīng)該給甲方不能交貨部分材料款總值的_________%的違約金,甲方另行采購(gòu)。

六、條款:_________

甲乙任何一方如確因不可抗拒力的原因、因素,不能履行本合同時(shí),應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男校糠致男泻贤睦碛?,在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)證明后,本合同可以不履行或履行部分,并全部或部分免予并承擔(dān)違約責(zé)任。

七、合同爭(zhēng)議解決方式:_________

本合同一式兩份,在執(zhí)行本合同中如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,也可以由合同鑒定地的工商行政管理部門調(diào)解協(xié)商,調(diào)解不成的可由當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ夯虍?dāng)?shù)刂俨脵C(jī)構(gòu)仲裁解決。

八、合同生效:_________

本合同一式二份,甲乙雙方各持一份,雙方簽字蓋章之日起生效,本合同在執(zhí)行期間,如有未盡事宜,可由甲乙雙方協(xié)議解決,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,且有同等效力。

甲方:_________乙方:_________

地址:_________地址:_________

電話:_________電話:_________

授權(quán)代表簽字蓋章:_________授權(quán)代表簽字蓋章:_________

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

裝飾合同【篇5】

裝修裝飾合同范本

(發(fā)包方)甲方:______

(承包方)乙方:______

按照《中華人民共和國(guó)合同法》、《全國(guó)室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì),施工企業(yè)管理規(guī)定》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議。

一、工程概況

1、工程名稱:_____________室內(nèi)裝飾工程

2、工程地點(diǎn):________________________

3、承包范圍:____________________________________

包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工。

5、工期:本工程自______年__月____日開工,于______年__月____日竣工,具體開工日期以甲方通知為準(zhǔn)。

6、工程質(zhì)量:按本合同第5條約定標(biāo)準(zhǔn)

7、合同價(jià)(人民幣大寫):__________________元整。

二、甲方義務(wù)

陳設(shè)等采取保護(hù)措施。

進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

三、乙方義務(wù)

1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。

保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。

安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。

設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來(lái)的擾民問題及周圍單位(住戶)的關(guān)系。

5、施工中未經(jīng)甲方同意,不得隨意拆改原建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

6、工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。如有損壞,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),費(fèi)用乙方自理。

四、關(guān)于材料供應(yīng)的約定

設(shè)備表》。

本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后,經(jīng)乙方驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管,乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費(fèi),費(fèi)率由雙方約定,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。

2、乙方提供的'材料:《主材料報(bào)價(jià)單》。

設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。

設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。

五、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定

DB質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2、本工程由___方設(shè)計(jì)施工方案。

設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。

4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。

六、關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定

1、進(jìn)場(chǎng)施工前后三日支付____________元整,工程進(jìn)度過半支付____________元整,工程完工支付____________元整,剩余款項(xiàng)____________元于工程完工后三個(gè)月支付。

材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、間接費(fèi)、利潤(rùn)、稅金以及材料、設(shè)備等供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)能夠正常使用不可或缺的工作及責(zé)任的所有費(fèi)用。

輔料單價(jià)、綜合費(fèi)用(管理費(fèi)、利潤(rùn)、稅金等)按合同清單計(jì)價(jià),不因任何因素而調(diào)整。

4、如分部分項(xiàng)工程量清單中的工程內(nèi)容發(fā)生變化時(shí),在合同預(yù)算價(jià)的基礎(chǔ)上對(duì)變更部分進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,變更增加項(xiàng)目,合同中有單價(jià)的,按合同中對(duì)應(yīng)的單價(jià)計(jì)算;合同中有類似項(xiàng)目的,以類似項(xiàng)目單價(jià)為基礎(chǔ),按預(yù)算計(jì)價(jià)原則調(diào)整后作為結(jié)算單價(jià);合同中沒有的項(xiàng)目,乙方按預(yù)算計(jì)價(jià)原則重新編制綜合單價(jià),按甲方審核確認(rèn)后之單價(jià)結(jié)算。

乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。

七、工程竣工:

乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。如通過竣工驗(yàn)收,甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。

八、工程驗(yàn)收

甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收,由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后,若甲方要求復(fù)驗(yàn),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期也予順延。

甲方:

裝飾合同【篇6】

合同編號(hào):_________

甲方(發(fā)包方):___

單位名稱:_________

住址:_____________

身份證號(hào)碼:_______

通訊地址:_________

郵政編碼:_________

電話:_____________

傳真:_____________

帳號(hào):_____________

電子信箱:_________

乙方(承包方):___

資質(zhì)證書號(hào):_______

法定住址:_________

法定代表人:_______

職務(wù):_____________

身份證號(hào)碼:_______

通訊地址:_________

郵政編碼:_________

聯(lián)系人:___________

電話:_____________

傳真:_____________

帳號(hào):_____________

電子信箱:_________

第一條 工程概況

1.1 工程地點(diǎn):_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號(hào)_________樓_________室。

1.2 住房結(jié)構(gòu):_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。

1.3 工程造價(jià):家庭居室裝飾裝修工程的價(jià)格,根據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則,約定如下:總價(jià)款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費(fèi):_________,人工費(fèi):_________,管理費(fèi):_________,設(shè)計(jì)費(fèi):_________,垃圾清運(yùn)費(fèi):_________,稅金:_________,其他費(fèi)用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單)。經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。

1.4 工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式。

(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。

1.5 工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日

1.6 工程內(nèi)容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表、附表二:裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。

第二條 施工單位資格

2.1 凡承接家庭居室裝飾裝修工程的單位,應(yīng)當(dāng)持有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》。

2.2 乙方是經(jīng)過工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級(jí)符合本次施工的要求。乙方不具備營(yíng)業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費(fèi)用,并賠償損失。

2.3 對(duì)于承接家庭居室裝飾裝修工程的個(gè)體裝飾裝修從業(yè)者,應(yīng)當(dāng)持所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上人民政府有關(guān)主管部門出具的務(wù)工證明、本人身份證、暫時(shí)居住證,向工程所在地的建設(shè)行政主管部門或者其指定的機(jī)構(gòu)登記備案,實(shí)行“登記注冊(cè)、培訓(xùn)考核、技能鑒定、持證上崗”的制度。具體辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)行政主管部門制訂。

2.4 凡沒有《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》或者建設(shè)行政主管部門發(fā)放的個(gè)體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書的單位和個(gè)人,不得承接家庭居室裝飾裝修工程。

第三條 工程監(jiān)理

若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方(或甲方)。

甲方:電話:

乙方:電話:

日期:20xx年x月x日

裝飾合同【篇7】

合同編號(hào):_________

發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方):_________

委托代理人:_________

單位:_________

住所地址:_________

聯(lián)系電話:_________

承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方):_________

法定代表人:_________

注冊(cè)地址:_________

聯(lián)系電話:_________

依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證工程順利進(jìn)行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守。

第一條 工程概況

_________路_________號(hào)_________樓_________室。

1.2 住房結(jié)構(gòu):_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。

1.3 工程承包方式,雙方商定采取下列第_________種承包方式:

(;

(;

(。

:_________。其中:材料費(fèi):_________,人工費(fèi):_________,管理費(fèi):_________,設(shè)計(jì)費(fèi):_________,垃圾清運(yùn)費(fèi):_________,稅金:_________,其他費(fèi)用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單)。經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。

1.5 工程期限_________天; 開工日期_________天_________月_________日; 竣工日期_________天_________月_________日;

。

第二條 施工單位資格

乙方是經(jīng)過工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級(jí)符合本次施工的要求。乙方不具備營(yíng)業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費(fèi)用,并賠償乙方損失。

第三條 材料供應(yīng)

,甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);

,乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方,雙方共同驗(yàn)收。

第四條 工程質(zhì)量

、_________(填裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn))和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

4.2 本工程由_________方設(shè)計(jì)施工方案。

設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。

4.4 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。

后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。

4.6 施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,申請(qǐng)由_________部門對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé),經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。

第五條 工程驗(yàn)收

5.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:_________。

乙方應(yīng)提前_________天通知甲方參加驗(yàn)收,階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單(見附表八:工程驗(yàn)收單);

。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)(見附表九:工程結(jié)算單);

。

第六條 工程款支付方式

6.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:

(1)本合同簽訂后,開工前_________至_________日,甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款_________%的工程款;

(2)完成_________%的工程量之日后的_________日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款_________%的工程款;

(3)竣工驗(yàn)收后_________日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款_________%的工程款。

(4)竣工驗(yàn)收合格_________年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款_________%的工程款。

甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。

減部分的款項(xiàng)。

6.3 雙方款項(xiàng)往來(lái),均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束,甲方全額付清應(yīng)付款項(xiàng)后,乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。

6.4 竣工驗(yàn)收合格后,甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價(jià)款的_________%的保修基金??⒐を?yàn)收合格后_________年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的,甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。

第七條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定

甲方提供的施工圖紙做法說(shuō)明及施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。

第八條 工程監(jiān)理

總監(jiān)理工程師及其應(yīng)履行的職責(zé)。

乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時(shí),總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的處理。

8.3 為保證施工正常進(jìn)行,甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定。對(duì)總監(jiān)理工程師的決定有異議時(shí),按協(xié)議條款的約定處理??偙O(jiān)理工程師易人,甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時(shí)通知乙方,后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。

第九條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:

9.1 甲方在開工日期_________天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù),向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù),甲方應(yīng)代為復(fù)制,復(fù)制費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

,設(shè)計(jì)費(fèi)_________元由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。

重新繪制、翻譯、購(gòu)買標(biāo)準(zhǔn)圖紙等事項(xiàng)。

第十條 乙方駐工地代表

乙方任命駐工地負(fù)責(zé)人,按以下要求行使合同約定的權(quán)利,履行合同約定的義務(wù):

請(qǐng)求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表,甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時(shí)間后生效。

和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無(wú)法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保護(hù)人員生命和工程、財(cái)產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后24小時(shí)內(nèi)向甲方代表送交報(bào)告。責(zé)任在甲方,由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價(jià)款,相應(yīng)順延工期;責(zé)任在乙方,由乙方承擔(dān)費(fèi)用。

10.3 乙方代表易人,乙方應(yīng)于易人前_________天通知甲方,后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務(wù)。

第十一條 甲方工作

陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。

11.2 做好施工中因臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。

11.3 如確實(shí)需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計(jì)管線,負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。

11.4 不拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);

11.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作;

工程竣工驗(yàn)收。

第十二條 乙方工作

防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;

12.2 嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;

下水管道的暢通;

12.4 保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。

12.5 參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明現(xiàn)場(chǎng)交底。

保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜,對(duì)其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員,乙方應(yīng)及時(shí)書面通知甲方。

保修單、環(huán)保說(shuō)明書和購(gòu)貨發(fā)票復(fù)印件,甲方要求與原件核對(duì)的,乙方應(yīng)當(dāng)同意。發(fā)票上應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、價(jià)格和數(shù)量。

第十三條 工程變更

工程項(xiàng)目或施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(見附表七:裝飾裝修工程變更單)。

第十四條 工期延誤

14.1 對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:

(1)工程量變化或設(shè)計(jì)變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。

14.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。

14.4 因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。

第十五條 違約責(zé)任

法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失;

15.2 未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由甲方負(fù)責(zé);

15.3 因一方原因,造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失;

窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。

15.5 由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,工期不予順延;

15.6 由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。

,由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

第十六條 合同的變更和解除

生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款_________%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。

17.2 施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。

第十七條 垃圾清運(yùn)

因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng),并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的_________地點(diǎn),甲方負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用(人民幣)_________元(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。

第十八條 聲明及保證

甲方:

18.1 甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

18.2 甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

18.4 甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

乙方:

18.1 乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

18.2 乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

18.4 乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

第十九條 保密

雙方保證對(duì)從另一方取得且無(wú)法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。

第二十條 不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí),遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。

第二十一條 通知

傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。

21.2 各方通訊地址如下:_________。

21.3 一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對(duì)方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。

第二十二條 爭(zhēng)議的處理

22.1 本合同受_________國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

22.2 本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:

(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十三條 解釋

本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。

第二十四條 補(bǔ)充與附件

本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

第二十五條 合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。

甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________

委托代理人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點(diǎn):_________ 簽訂地點(diǎn):_________

附件

附件一:裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表

附件二:家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表

附件三:家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)表

附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表

附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表

附件六:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙

附件七:裝飾裝修工程變更單

附件八:工程驗(yàn)收單

附件九:工程結(jié)算單

附件十:工程保修單

裝飾合同【篇8】

裝飾工程施工合同推薦

發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方):

承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方):杭州梵星裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司

依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《全國(guó)室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)單位、施工企業(yè)管理規(guī)定》和《湖北省室內(nèi)裝飾管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī),甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)調(diào)一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜訂立本合同。

一、工程概況

1、工程名稱:

2、工程地點(diǎn):

3、工程承包方式:

二、工程期限

1、開工日期: 年 月 日

2、竣工日期: 年 月 日

3、合同工期總?cè)諝v數(shù)天

三、合同價(jià)款

本合同工程總造價(jià)為人民幣¥ 元

四、施工圖紙

。

五、甲方工作

1、指派

2、為乙方提供規(guī)定和必要的施工條件。

3、監(jiān)督按審查通過的施工組織設(shè)計(jì),施工方案和進(jìn)度計(jì)劃。

城管等各部門的關(guān)系及支付相關(guān)費(fèi)用。

5、按合同約定,按時(shí)撥付工程款。

六、乙方工作

施工方案和施工進(jìn)度,交甲方審查認(rèn)可。在施工過程中如施工圖紙與現(xiàn)場(chǎng)不符時(shí),乙方必須在兩天內(nèi)把補(bǔ)充圖紙交付甲方使用。

施工方案及進(jìn)度計(jì)劃組織施工。保證工程按合同規(guī)定的時(shí)間和質(zhì)量等級(jí)如期完工及交付使用。

3、負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作,教育要求施工人員執(zhí)行甲方的有關(guān)規(guī)章制度,對(duì)自身原因造成的損失和傷害負(fù)責(zé)。

4、接受甲方監(jiān)理人員的檢查和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,并及時(shí)按其所提出的要求進(jìn)行改正。

執(zhí)行完善的安全措施,保證安全文明施工。

6、負(fù)責(zé)已完工工程交工前的保管,如有損壞和丟失,確保修復(fù)和賠償。

施工進(jìn)度、工程質(zhì)量及施工現(xiàn)場(chǎng)組織等所有與本項(xiàng)目有關(guān)的工作。

七、工程變更

工程項(xiàng)目或施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)調(diào)一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(詳見裝飾裝修工程變更單)。

八、工期延誤

對(duì)以下原因造成工期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:

1、工程量變化或設(shè)計(jì)變更;

2、不可抗力;

進(jìn)度款;

4、因停電停水每達(dá)8小時(shí),按一天順延;

5、甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)完成的'工作,工期順延;

6、材料未及時(shí)到施工現(xiàn)場(chǎng);

7、甲方同意工期順延的其他情況。

九、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1、雙方約定本工程施工質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的合格條件。

2、雙方對(duì)工程質(zhì)量有爭(zhēng)議,有雙方同意的工程質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)鑒定,所需費(fèi)用及因此造成的損失,由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承

擔(dān)。

十、工程質(zhì)量

本工程所有施工內(nèi)容都必須按施工圖和國(guó)家的相關(guān)規(guī)范進(jìn)行施工。

1、隱藏工程必須提前24小時(shí)通知甲方代表進(jìn)行驗(yàn)收,合格后方可進(jìn)行下道工序施工。如有違反,乙方承擔(dān)全部責(zé)任和損失。

十一、工程款支付方式

1、合同一經(jīng)簽訂,甲方以甲,乙雙方共同確認(rèn)的預(yù)算價(jià)款作為依據(jù),按以下約定支付工程款:

;

。

6工程竣工驗(yàn)收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料交送甲方,甲方結(jié)清尾款。

十二、合同生效

本協(xié)議一式兩份,雙方簽字蓋章后生效。

甲方:(章) 乙方:(章)

裝飾合同【篇9】

出租人(甲方):

承租人(乙方):

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,雙方就租賃場(chǎng)地從事經(jīng)營(yíng)的事宜經(jīng)協(xié)商達(dá)成協(xié)議如下:第一條 租賃場(chǎng)地乙方承租甲方▁▁▁▁▁▁▁▁▁(層/廳) ▁▁▁▁▁▁▁▁號(hào)場(chǎng)地,面積▁▁▁▁▁平方米,用途以營(yíng)業(yè)執(zhí)照核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn);庫(kù)房▁▁▁▁▁平方米,庫(kù)房位置為▁▁▁▁▁▁。第二條 租賃期限自 ▁▁▁▁年▁▁月▁▁日起至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日止,共計(jì)▁▁年▁▁個(gè)月;其中免租期為自▁▁▁▁年▁▁月▁▁日起至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日。

第三條 租金本合同租金實(shí)行(一年/半年/季/月)支付制,租金標(biāo)準(zhǔn)為▁▁▁▁▁▁;租金支付方式為(現(xiàn)金/支票/匯票/▁▁▁▁▁);第一次租金的支付時(shí)間為▁▁▁▁年▁▁月▁▁日,第二次租金的支付時(shí)間為▁▁▁▁年▁▁月▁▁日至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日,▁▁▁▁▁▁。第四條 保證金保證金屬于雙方約定事項(xiàng)。

自本合同簽訂之日起▁▁▁日內(nèi),乙方(是/否)應(yīng)支付本合同約定租金總額▁▁▁%計(jì)▁▁▁元的保證金,作為履行合同和提供商品服務(wù)質(zhì)量的擔(dān)保。乙方支付保證金的,甲方則以市場(chǎng)當(dāng)年租金總額的保管、支取、返還等事宜見合同附件。

第五條 保險(xiǎn)

甲方負(fù)責(zé)投保的范圍為:公共責(zé)任險(xiǎn)、火災(zāi)險(xiǎn)、▁▁▁▁。

乙方自行投保的范圍為:▁▁▁▁▁

第六條 甲方權(quán)利義務(wù)

消防、衛(wèi)生、用電、營(yíng)業(yè)時(shí)間等內(nèi)容的各項(xiàng)規(guī)章制度并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。

教育、整頓,直至單方解除合同。

3、應(yīng)按約定為乙方提供場(chǎng)地及相關(guān)配套設(shè)施和經(jīng)營(yíng)條件,保障乙方正常經(jīng)營(yíng)。

4、除有明確約定外,不得干涉乙方正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

功能區(qū)域的劃分、商品檔次的定位、商品經(jīng)營(yíng)的管理及質(zhì)量管理;服務(wù)質(zhì)量管理;營(yíng)銷管理;形象設(shè)計(jì);市場(chǎng)調(diào)研;公共關(guān)系協(xié)調(diào);糾紛調(diào)解;人員培訓(xùn);▁▁▁▁▁▁▁.。

電、氣、空調(diào)、電梯、扶梯等設(shè)備、管道、線路、設(shè)施及系統(tǒng)的管理、維修及保養(yǎng);清潔管理;保安管理并負(fù)責(zé)市場(chǎng)的公共安全;消防管理;內(nèi)外各種通道、道路、停車場(chǎng)的管理;▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。

7、做好市場(chǎng)的整體廣告宣傳,并保證全年廣告宣傳費(fèi)用不低于市場(chǎng)全年租金總額的▁▁▁%。▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。

第七條 乙方權(quán)利義務(wù)

1、有權(quán)監(jiān)督甲方履行合同約定的各項(xiàng)義務(wù)。

2、應(yīng)具備合法的經(jīng)營(yíng)資格,并按照工商行政管理部門核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍亮證照經(jīng)營(yíng)。

3、應(yīng)按照約定的用途開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),自覺遵守甲方依法制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度及索票索證制度,服從甲方的監(jiān)督管理。

4、應(yīng)按期支付租金并承擔(dān)因經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的各項(xiàng)稅費(fèi)。

5、應(yīng)愛護(hù)并合理使用市場(chǎng)內(nèi)的各項(xiàng)設(shè)施,如需改動(dòng)應(yīng)先征得甲方同意,造成損壞的還應(yīng)承擔(dān)修復(fù)或賠償責(zé)任。

?

?

|出租人 | 承租人 |鑒(公)證意見: |

|出租人(章): |承租人(章): |

|住所: 住所: |

|法定代表人(簽名): |法定代表人(簽名): |

|委托代理人(簽名): |委托代理人(簽名): |

|電話: |電話: |

|傳真: |傳真: |

|開戶銀行: |開戶銀行: |鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)|

|賬號(hào): |賬號(hào): |經(jīng)辦人: |

裝飾合同【篇10】

裝飾企業(yè)合同編號(hào):

甲方(甲方): 乙方(乙方):

住所: 住所:

委托代理人: 設(shè)計(jì)師: 聯(lián)系電話:

聯(lián)系電話:現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人:聯(lián)系電話:

依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《住宅室內(nèi)裝飾管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及國(guó)家合同示范文本的相關(guān)內(nèi)容,結(jié)合住宅室內(nèi)裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在平等、自愿、誠(chéng)信原則的基礎(chǔ)上,就甲方住宅住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的有關(guān)事宜(以下簡(jiǎn)稱工程),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同: 第一條 工程概況和造價(jià)

1.1 工程地點(diǎn): 1.2 工程內(nèi)容及范圍(詳見附件圖紙及預(yù)算)。 1.3 工程方式:雙方商定采取下列第 種方式。

(;

(; (。

天,開工日期 年 月日,竣工

日期 年月 日。

: 元,(詳見附件預(yù)算)。

其中輔料和人工費(fèi) 元;代購(gòu)主材費(fèi) 元,稅金(元。

第二條 工程監(jiān)理

若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽定《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。 第三條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙采取下列第種方式提供:

(甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式兩份,甲方、乙方各一份,設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫

_ 元,由甲方支付(此費(fèi)用不包含在合同價(jià)款內(nèi))。 第四條 甲方義務(wù)

4.1 甲方應(yīng)在開工前 天辦理有關(guān)裝飾裝修的報(bào)建手續(xù)。甲方應(yīng)為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)

條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;

電源; 4.3 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工單位與鄰里的關(guān)系;

4.4 不拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦

理相應(yīng)的審批手續(xù);

4.5 參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督;

4.6 如負(fù)責(zé)材料或設(shè)備的采購(gòu),應(yīng)對(duì)其質(zhì)量和按期進(jìn)場(chǎng)負(fù)責(zé); 4.7 參與工程的竣工驗(yàn)收。 第五條 乙方義務(wù)

為工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,按要求組織施工,保質(zhì)、

保量的按期完成施工任務(wù),解決有關(guān)承包人負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。

防火規(guī)定、施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范,按期保質(zhì)完成工程; 5.3 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境; 5.4 保護(hù)好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上,下水管道的暢通; 5.5 保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng); 5.6 負(fù)責(zé)施工期間的施工現(xiàn)場(chǎng)和施工人員的各類安全;

5.7 工程竣工未移交給甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。 第六條 工程變更

6.1 工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)

工程費(fèi)用及工期。

6.2 甲方書面要求工程項(xiàng)目變更,但甲方拒簽書面變更協(xié)議,乙方有權(quán)單方面停工直至甲

方簽定變更協(xié)議后,乙方再行復(fù)工,且工期順延。 第七條 材料的供應(yīng)和驗(yàn)收

7.1 由甲方提供的材料,設(shè)備,甲方應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到施工現(xiàn)場(chǎng)后通知乙方,雙方共同驗(yàn)收并

辦理交接手續(xù),因施工期間對(duì)材料、設(shè)備保管、搬運(yùn)、使用等不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償;

設(shè)備,乙方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)通知甲方,并接受甲方驗(yàn)收

后使用,甲方索要主要材料的質(zhì)保書、合格證等質(zhì)量證明的,乙方有義務(wù)提供。如乙方提供的材料、設(shè)備不符合設(shè)計(jì)和施工要求或不符合與甲方約定的標(biāo)準(zhǔn),未經(jīng)甲方同意,禁止乙方使用。

設(shè)備質(zhì)量不合格,應(yīng)及時(shí)向甲方提出。如甲方仍表示使用的,應(yīng)形成書面意見,由此造成的質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé)。

7.4 甲方或乙方提供的材料應(yīng)當(dāng)符合《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》。 第八條 工期延誤

8.1 對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方以書面形式確認(rèn),工期相應(yīng)順延:

(1) 工程量變化和設(shè)計(jì)變更;

(;

(3) 甲方同意工期順延的其他情況;

設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)由甲方承擔(dān),工期順延。

停工等,合同工期相應(yīng)順延,并補(bǔ)償乙方由此而引起的經(jīng)濟(jì)損失。

8.4 因乙方責(zé)任不能按期開工或無(wú)故中途停工而影響工期的,工期不順延,不能按期竣工的,乙方承擔(dān)違約責(zé)任;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工材料費(fèi)及返工費(fèi)由乙方承擔(dān),并承擔(dān)違約責(zé)任。

第九條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

合同雙方約定本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為

9.1 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為:國(guó)標(biāo)。 9.2 室內(nèi)空氣質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為:國(guó)標(biāo) 。 第十條 工程驗(yàn)收和保修

分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行

驗(yàn)收:

(防水工程驗(yàn)收; (木工粗裝工程驗(yàn)收; (油漆及竣工初驗(yàn); (7)竣工驗(yàn)收 。

乙方應(yīng)提前兩天通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收,階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單 通知甲方驗(yàn)收,

同時(shí)提供管線竣工圖等資料。

10.3 工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起為工程保修期,在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝飾

裝修工程的最低保修期為兩年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。驗(yàn)收合格簽字后,填寫工程保修單(見附件工程保修單)。保修期以竣工驗(yàn)收

合格簽字或蓋章之日算起。保修單用于保修。 第十一條 工程款支付方式

11.2 工程驗(yàn)收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提交工程決算書,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。

發(fā)包人接到?jīng)Q算書后三日內(nèi)如未有異議,即視為同意,發(fā)包人即向承包人付清工程尾款。

11.3 發(fā)包人付清工程價(jià)款,承包人開具財(cái)務(wù)手續(xù),向發(fā)包人辦理移交及發(fā)放工程保修卡。

11.4 發(fā)包人在應(yīng)付款日期不付清款是違約行為,承包人有權(quán)停止施工,并追究違約責(zé)

任。 工程竣工驗(yàn)收合格未付工程價(jià)款時(shí),不得交付使用,其責(zé)任由發(fā)包人承擔(dān)。

第十二條 違約責(zé)任

法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)

定,受到罰款或給對(duì)方造成的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。

12.2 未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由甲方負(fù)責(zé)。

12.3 因一方原因,造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

12.4 甲方未按期支付工程款的,工期相應(yīng)順延。

第十三條 安全生產(chǎn)和防火

13.1

施工圖紙或施工說(shuō)明及施工場(chǎng)地符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、燃?xì)夤艿馈⒔o排水和其它管道暢通、質(zhì)量合格,施工場(chǎng)地安全管理、施工人員和施工設(shè)備的安全保障等。乙方有義務(wù)對(duì)施工圖紙中安全問題進(jìn)行審查,如有安全隱患的,應(yīng)及時(shí)提出修改意見,甲方仍堅(jiān)持的,應(yīng)當(dāng)形成書面意見,其結(jié)果由甲方承擔(dān);乙方未審查或未能提出與安全有關(guān)的意見,施工后所產(chǎn)生的與安全有關(guān)的后果責(zé)任由乙方承擔(dān)。

13.2

乙方應(yīng)加強(qiáng)施工場(chǎng)地安全管理,施工期間所發(fā)生的施工人員和施工設(shè)備的安全以及其它施工場(chǎng)所的安全責(zé)任后果由乙方負(fù)責(zé)。

合同雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守裝飾裝修和物業(yè)管理的有關(guān)規(guī)定,施工中不得擅自改變房屋承重結(jié)構(gòu),拆、改承重墻,如甲方未經(jīng)有權(quán)部門批準(zhǔn),堅(jiān)持改變的,乙方有權(quán)拒絕施工并不承擔(dān)違約責(zé)任。

第十四條 合同爭(zhēng)議的解決方式

因本合同所產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可申請(qǐng)相關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商

裝飾合同【篇11】

承包人 (甲方):

分包人 (乙方):

甲乙雙方依照《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī),在遵循平等、自愿、互利和誠(chéng)信的原則下,雙方就嘉定區(qū)博澤項(xiàng)目工程施工事項(xiàng)經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致,簽訂本專業(yè)工程承包合同,供雙方共同遵照?qǐng)?zhí)行

一、專業(yè)分包項(xiàng)目

1.1工程名稱:嘉定區(qū)博澤項(xiàng)目廠房地面工程

1.2工程地點(diǎn):嘉定區(qū)安亭

鋼筋網(wǎng)綁扎、模板支護(hù)、混凝土澆筑、金鋼砂抹光、養(yǎng)護(hù)、切縫、等施工圖紙內(nèi)所標(biāo)明的全部?jī)?nèi)容。

1.4工程工期:30天,

1.4工程數(shù)量:數(shù)量約8000㎡,結(jié)算按實(shí)際發(fā)生計(jì)算。

鋼筋網(wǎng)綁扎、模板支護(hù)、混凝土澆筑、金鋼砂抹光、養(yǎng)護(hù)、切縫等工程。 (附工程內(nèi)容清單)

二、分包方式

甲方將嘉定區(qū)博澤項(xiàng)目廠房地面工程全部分包給乙方,采用勞務(wù)分包方式,單價(jià)采用分項(xiàng)單價(jià)形式,包括人工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、損耗費(fèi)、不可預(yù)見費(fèi)用等所有內(nèi)容。甲方應(yīng)鼎力協(xié)助乙方為完成本分包工程內(nèi)容所做的努力工作。

三、合同文件適用的標(biāo)準(zhǔn)和法律

工程所在地的地方法規(guī)以及發(fā)包方的規(guī)章制度。

行業(yè)及工程所在地有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。

3.3其它要求以及總包合同對(duì)本項(xiàng)目的要求。

四、甲方責(zé)任

4.1甲方指派蔣慶光為現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理,負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目辦公室,全面負(fù)責(zé)本單位工程的施工,協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)工作。

質(zhì)量、文明施工、綜合治理等方面的教育,做好日常監(jiān)管工作。

措施等方面的交底。

質(zhì)量、文明施工等方面的工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督,并按規(guī)定及時(shí)做好驗(yàn)收工作。

就餐等問題,并及時(shí)對(duì)其衛(wèi)生等方面工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。

4.6按照合同約定及時(shí)支付給乙方工程進(jìn)度款。

五、乙方責(zé)任

保量、按時(shí)完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。

5.2對(duì)本合同承包范圍內(nèi)的施工項(xiàng)目向甲方負(fù)責(zé),全面履行與甲方簽訂合同的全部?jī)?nèi)容,全部施工任務(wù)組織力量自行完成,嚴(yán)禁將合同承包范圍內(nèi)的施工項(xiàng)目轉(zhuǎn)包或再分包,否則承擔(dān)合同所賦予的全部責(zé)任

法規(guī)及甲方與業(yè)主的有關(guān)規(guī)章制度,接受甲方有關(guān)部門的管理、檢查和監(jiān)督,與現(xiàn)場(chǎng)其它單位搞好協(xié)調(diào)配合。

構(gòu)筑物、地下管線的保護(hù)工作,如有損壞,乙方自行承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失(包括各種罰款)。

清潔。符合工程所在地有關(guān)文明施工的規(guī)定要求。

施工工藝、安全操作規(guī)程及防火規(guī)定。否則承擔(dān)由乙方過失給甲方或第三方造成的一切損失。

中間驗(yàn)收、交工驗(yàn)收。

六、工程價(jià)款

6.1工程總價(jià)款:暫定¥元( ),工程量以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際完成工程量為準(zhǔn)。

6.2工程款的支付:按截止每月十五日前完成的工程量進(jìn)行驗(yàn)工計(jì)價(jià)。在本合同工程項(xiàng)目全部完成并通過竣工驗(yàn)收后支付95%。辦理竣工結(jié)算并交齊竣工檔案資料后再支付5%款項(xiàng)。

七、工程期限

執(zhí)行甲方與業(yè)主(總包方)簽訂的工程合同及協(xié)議規(guī)定,

乙方施工進(jìn)度應(yīng)符合甲方的工期和工程進(jìn)度計(jì)劃要求,當(dāng)乙方施工實(shí)際進(jìn)度與甲方進(jìn)度計(jì)劃不符時(shí),乙方應(yīng)按甲方的要求及時(shí)采取補(bǔ)救措施,保證按時(shí)完工。如補(bǔ)救無(wú)效,乙方達(dá)不到甲方計(jì)劃要求,視乙方無(wú)按時(shí)完工的能力,甲方有權(quán)單方面解除合同,乙方在接到通知5天內(nèi)撤離現(xiàn)場(chǎng),并相應(yīng)承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失。

八、延期動(dòng)工

執(zhí)行甲方與業(yè)主(總包方)簽訂的工程合同及協(xié)議規(guī)定

九、工期延誤

執(zhí)行甲方與業(yè)主(總包方)簽訂的工程合同及協(xié)議規(guī)定

十、工程質(zhì)量

執(zhí)行甲方與業(yè)主(總包方)簽訂的工程合同及協(xié)議規(guī)定

十一、工程驗(yàn)收

執(zhí)行甲方與業(yè)主(總包方)簽訂的工程合同及協(xié)議規(guī)定

十二、安全施工

12.1安全目標(biāo):杜絕死亡和重傷事故,杜絕重大機(jī)械和火災(zāi)事故。 12.2乙方應(yīng)建立安全保證體系,成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組,由現(xiàn)場(chǎng)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng),班組設(shè)立兼職安全員,形成安全管理網(wǎng)絡(luò),制定安全施工責(zé)任制度,明確安全崗位職責(zé),加強(qiáng)安全教育,提高全員的安全意識(shí)。認(rèn)真執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)范,嚴(yán)守安全規(guī)范,落實(shí)安全措施,確保安全施工。

12.3乙方應(yīng)按有關(guān)的規(guī)定,嚴(yán)格采取有效的產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施,在本工程中如發(fā)生事故,應(yīng)立即向甲方報(bào)告,重大安全事故按規(guī)定上報(bào)有關(guān)部門,雙方約定:一旦發(fā)生安全事故。事故的全部責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失(包括各項(xiàng)罰款)由乙方承擔(dān)。

十四、其它

14.1乙方不得以任何理由拖欠民工工資,否則甲方有權(quán)從工程款中扣除民工工資直接發(fā)放給民工。

14.2乙方的民工工資發(fā)放記錄及時(shí)上報(bào)甲方,在甲方備案。并遵守工程所在地的有關(guān)規(guī)定。

十五、合同份數(shù)

本合同正文兩份,雙方各持一份,副本兩份,甲乙雙方各執(zhí)壹份

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________

法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

裝飾合同【篇12】

需方(以下簡(jiǎn)稱甲方):_______________

供方(以下簡(jiǎn)稱乙方):______________有限公司

甲乙雙方本著平等互助,誠(chéng)實(shí)首信的原則,根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》,經(jīng)雙方友好協(xié)商,簽訂以下合同,以資共同遵守。

一、合同內(nèi)容:購(gòu)買油漆、瓷磚、地板磚

二、質(zhì)量要求(乙方需提供的產(chǎn)品符合下列質(zhì)量要求)

1、乙方必須提供全新的貨物,表面無(wú)劃痕,無(wú)碰撞痕跡,且權(quán)屬清楚,附產(chǎn)品合格證書及檢測(cè)報(bào)告,不得侵害他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

2、貨物必須符合或優(yōu)于國(guó)家規(guī)定的“裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量”的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)以及國(guó)家和行業(yè)規(guī)定的其他質(zhì)量要求,技術(shù)指標(biāo)與出廠標(biāo)準(zhǔn),做到外觀整潔,標(biāo)識(shí)清楚。符合合同約定的質(zhì)量要求。

包換、包退),所產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)、保修期滿后甲方享有終身成本價(jià)維修服務(wù)。產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題,甲方同時(shí)有權(quán)解除合同,并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、另選供貨商。保修期為乙方所供瓷磚施工后經(jīng)驗(yàn)收合格之日起________月。

三、交貨時(shí)間及總金額

1、交貨時(shí)間:簽訂合同十日內(nèi)

2、總金額:_____________元(_______________元伍角整)

保管、裝卸的費(fèi)用。乙方所供瓷磚包裝標(biāo)準(zhǔn)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,確保瓷磚不受損壞,并在貨物交付給甲方前承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任,甲方在交貨地點(diǎn)對(duì)數(shù)量、外觀檢查后驗(yàn)收,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不符合或規(guī)格不符的,有違合同原則的產(chǎn)品,甲方有權(quán)拒收,并由乙方承擔(dān)因此而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)費(fèi)用和一切損失。

2、在鋪貼過程中,如需乙方配合,乙方提供各種條件及輔助人員的技術(shù)指導(dǎo),在技術(shù)人員的技術(shù)指導(dǎo)下進(jìn)行輔助安裝及其他工作。

四、付款及交貨方式

1、乙方貨物到場(chǎng)經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方按定貨價(jià)付95%貨款,安裝完成后付清尾款。該合同簽訂后,乙方應(yīng)在10天內(nèi)將貨物送至工地。按總承包合同付款比例和時(shí)間向乙方付款。

2、乙方應(yīng)保證各規(guī)格瓷磚為同一色批號(hào)。

五、雙方責(zé)任

甲方責(zé)任:

甲方如中途變更產(chǎn)品品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量或包裝,應(yīng)提前通知乙方,雙方可以簽訂書面補(bǔ)充合同作為本合同附件。

乙方責(zé)任:

規(guī)格、質(zhì)量不符合本合同約定時(shí),乙方應(yīng)在包退、包換并承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失。如果乙方逾期不予包修、包換、包退或該產(chǎn)品在包修、包退、包換一次后仍然出現(xiàn)質(zhì)量問題,則甲方有權(quán)解除合同并賠償甲方相應(yīng)的損失,同時(shí)由乙方向甲方支付總貨款的10%(比例)的違約金。

2、乙方應(yīng)在合同約定的交貨時(shí)間及地點(diǎn)交貨,如果乙方逾期交貨,應(yīng)征得甲方同意,每逾期一日,乙方應(yīng)按總貨款的10%(比例)計(jì)算,向甲方賠償逾期違約金,如因乙方原因貨物逾期天數(shù)超過5天,甲方有權(quán)解除合同,乙方賠償甲方的一切損失及相關(guān)費(fèi)用并承擔(dān)總貨款10%的違約金。

3、乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時(shí),少交部分,甲方如需要,應(yīng)照數(shù)補(bǔ)齊,甲方按實(shí)際收到材料數(shù)量付款;甲方不需要的,甲方有權(quán)扣除相應(yīng)的材料款。

六、合同爭(zhēng)議解決方式

在執(zhí)行本合同中如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,也可以由合同鑒定地的工商行政管理部門調(diào)解協(xié)商,調(diào)解不成的可由濟(jì)南市市中區(qū)人民法院解決。

七、合同生效

本合同一式陸份,甲方執(zhí)伍份,乙方執(zhí)壹份,雙方簽字蓋章之日起生效,本合同在執(zhí)行期間,如有未盡事宜,可由甲乙雙方協(xié)議解決,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,且有同等效力。

甲方(蓋章):____________________

乙方(蓋章):______________________

裝飾合同【篇13】

委托方(甲方):________________ 承接方(乙方):________________

工程項(xiàng)目: 甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。

第一條:工程概況

1. 工程地址:_______________________________________

2. 居室規(guī)格:房型___層(式) ___ 室 ___ 廳 __ 廚___衛(wèi) 總計(jì):施工面積______平方米;

3. 施工內(nèi)容:詳見__________________和施工圖。

4. 工程開工日期:___年__月__日 竣工日期:___年__月___日 工程總天數(shù):___ 天

第二條:工程價(jià)款

人工費(fèi)_________________________元;

第三條:質(zhì)量要求規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認(rèn)可。

2. 工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)______________________________________________________。

3. 施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。

4. 質(zhì)量檢查監(jiān)督部門:市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)家庭裝潢專業(yè)委員會(huì)。

設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。

6. 甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。

第四條:材料供應(yīng)

1. 乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定,對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。

設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

設(shè)備,經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。

第五條: 付款

第六條: 工程工期

1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費(fèi)的____作為違約金罰款支付給甲方,直至工費(fèi)扣完為止。

設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。

5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。

第七條: 工程驗(yàn)收

1. 工程質(zhì)量驗(yàn)收,詳見本合同附件(六)《家庭裝潢工程質(zhì)量驗(yàn)收表》,除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。

2. 乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收,逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格,如有問題,甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗(yàn)收合格。

3. 甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收,應(yīng)及時(shí)通知乙方,另定日期。

第八條: 其他事項(xiàng)

1. 甲方

電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。

陳設(shè)物等,須采取必要的 保護(hù)措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。

改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。施工中如需臨時(shí)使用公用部位,應(yīng)向鄰里打好招呼。

2. 乙方

會(huì)員證書或施工資質(zhì);如是下屬分支機(jī)構(gòu),也須有上級(jí)公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。

2. 指派(姓名) 為乙方工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。

佩證上崗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬(wàn)一發(fā)生,必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。

窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約處。

5. 在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起,為12個(gè)月。

第九條: 違約責(zé)任

合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。

第十條: 爭(zhēng)議解決

1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決?;驊{本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)家庭裝潢專業(yè)委員會(huì)投訴,請(qǐng)求解決。

調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向 仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;--人民法院提起訴訟。

第十一條: 合同的變更和終止

1. 合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。

2. 施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。

第十二條: 合同生效

補(bǔ)充合同)一式 份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。

甲方(業(yè)主): (簽章) 乙方: (簽章)

住所地址: 企業(yè)地址:

郵政編碼: 郵政編碼:

工作單位: 法人代表:

相信《裝飾合同熱門十三篇》一文能讓您有很多收獲!“幼兒教師教育網(wǎng)”是您了解幼師資料,工作計(jì)劃的必備網(wǎng)站,請(qǐng)您收藏yjs21.com。同時(shí),編輯還為您精選準(zhǔn)備了裝飾合同專題,希望您能喜歡!

相關(guān)推薦

  • 裝飾合同樣本十三篇 前輩告訴我們,做事之前提前下功夫是成功的一部分。平常的學(xué)習(xí)工作中,幼兒園教師會(huì)提前準(zhǔn)備一些資料。資料所覆蓋的面比較廣,可以指學(xué)習(xí)資料。有了資料的幫助會(huì)讓我們?cè)诠ぷ髦懈尤玺~得水!你是不是在尋找一些可以用到的幼師資料呢?考慮到你的需求,小編特意整理了“裝飾合同樣本十三篇”,歡迎大家與身邊的朋友分享吧!...
    2023-10-11 閱讀全文
  • 裝飾合同 隨著不斷流逝的時(shí)間,合同都必須被證明,提供證據(jù),包括人證和物證。訂立合同是合同履行的依據(jù),你知道合同應(yīng)該具有哪些內(nèi)容嗎?接下來(lái)幼兒教師教育網(wǎng)編輯為大家介紹有關(guān)“裝飾合同”的一些內(nèi)容,歡迎本文為大家提供參考!...
    2023-04-27 閱讀全文
  • 裝飾合同10篇 居安思危,思則有備,有備無(wú)患。在幼兒園教師的平時(shí)工作生活中,會(huì)經(jīng)常需要提前準(zhǔn)備參考資料。資料所覆蓋的面比較廣,可以指學(xué)習(xí)資料。參考資料可以促進(jìn)我們的學(xué)習(xí)工作效率的提升。所以,您有沒有了解過幼師資料的種類呢?下面是小編幫大家整理的裝飾合同10篇,歡迎大家閱讀,希望對(duì)大家有所幫助。甲方:______...
    2023-11-24 閱讀全文
  • 裝飾公司勞動(dòng)合同(精選十三篇) 俗話說(shuō),凡事預(yù)則立,不預(yù)則廢。在平時(shí)的學(xué)習(xí)和工作中,幼兒園教師經(jīng)常會(huì)提前準(zhǔn)備一些資料。資料的定義范圍較大,可指代生產(chǎn)資料。參考資料可以促進(jìn)我們的學(xué)習(xí)工作效率的提升。那么,你知道優(yōu)秀的幼師資料是怎樣的呢?經(jīng)過整理,小編為你呈上裝飾公司勞動(dòng)合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡!甲方 ,___________...
    2024-01-28 閱讀全文
  • 裝飾合同書 俗話說(shuō),不打無(wú)準(zhǔn)備之仗。在幼兒園教師的平時(shí)工作生活中,會(huì)經(jīng)常需要提前準(zhǔn)備參考資料。資料通常是指書籍、報(bào)刊、圖表、圖片等。有了資料才能更好的在接下來(lái)的工作輕裝上陣!那么,你知道幼師資料的主要內(nèi)容是什么嗎?小編經(jīng)過整理,為你編輯了裝飾合同書,請(qǐng)閱讀,或許對(duì)你有所幫助! 甲方:乙方:依照《中華人民共和國(guó)經(jīng)...
    2024-02-08 閱讀全文

前輩告訴我們,做事之前提前下功夫是成功的一部分。平常的學(xué)習(xí)工作中,幼兒園教師會(huì)提前準(zhǔn)備一些資料。資料所覆蓋的面比較廣,可以指學(xué)習(xí)資料。有了資料的幫助會(huì)讓我們?cè)诠ぷ髦懈尤玺~得水!你是不是在尋找一些可以用到的幼師資料呢?考慮到你的需求,小編特意整理了“裝飾合同樣本十三篇”,歡迎大家與身邊的朋友分享吧!...

2023-10-11 閱讀全文

隨著不斷流逝的時(shí)間,合同都必須被證明,提供證據(jù),包括人證和物證。訂立合同是合同履行的依據(jù),你知道合同應(yīng)該具有哪些內(nèi)容嗎?接下來(lái)幼兒教師教育網(wǎng)編輯為大家介紹有關(guān)“裝飾合同”的一些內(nèi)容,歡迎本文為大家提供參考!...

2023-04-27 閱讀全文

居安思危,思則有備,有備無(wú)患。在幼兒園教師的平時(shí)工作生活中,會(huì)經(jīng)常需要提前準(zhǔn)備參考資料。資料所覆蓋的面比較廣,可以指學(xué)習(xí)資料。參考資料可以促進(jìn)我們的學(xué)習(xí)工作效率的提升。所以,您有沒有了解過幼師資料的種類呢?下面是小編幫大家整理的裝飾合同10篇,歡迎大家閱讀,希望對(duì)大家有所幫助。甲方:______...

2023-11-24 閱讀全文

俗話說(shuō),凡事預(yù)則立,不預(yù)則廢。在平時(shí)的學(xué)習(xí)和工作中,幼兒園教師經(jīng)常會(huì)提前準(zhǔn)備一些資料。資料的定義范圍較大,可指代生產(chǎn)資料。參考資料可以促進(jìn)我們的學(xué)習(xí)工作效率的提升。那么,你知道優(yōu)秀的幼師資料是怎樣的呢?經(jīng)過整理,小編為你呈上裝飾公司勞動(dòng)合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡!甲方 ,___________...

2024-01-28 閱讀全文

俗話說(shuō),不打無(wú)準(zhǔn)備之仗。在幼兒園教師的平時(shí)工作生活中,會(huì)經(jīng)常需要提前準(zhǔn)備參考資料。資料通常是指書籍、報(bào)刊、圖表、圖片等。有了資料才能更好的在接下來(lái)的工作輕裝上陣!那么,你知道幼師資料的主要內(nèi)容是什么嗎?小編經(jīng)過整理,為你編輯了裝飾合同書,請(qǐng)閱讀,或許對(duì)你有所幫助! 甲方:乙方:依照《中華人民共和國(guó)經(jīng)...

2024-02-08 閱讀全文